Утратил силу- РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 13.07.2004 N 231-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2004 г. N 39-р
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Во исполнение Указа Президента РФ от 08.04.1997 N 305 "О
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению
бюджетных расходов при организации закупки продукции для
государственных нужд", постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 23.12.2003 N 130 "О формировании, размещении и
исполнении заказа на поставку товаров, работ, услуг для
государственных нужд Санкт-Петербурга", приказа Комитета по
здравоохранению N 20-п от 30 января 2004 года "О конкурсной
комиссии по проведению конкурсов по закупке товаров, работ и услуг
для учреждений здравоохранения", в целях обеспечения эффективного
расходования средств бюджета Санкт-Петербурга и внебюджетных
фондов Санкт-Петербурга при организации закупок продукции для
государственных учреждений здравоохранения, подведомственных
Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга (далее - Учреждения
здравоохранения):
1. Утвердить Положение об организации закупки товаров, работ и
услуг в Учреждениях здравоохранения согласно приложению 1.
2. Руководителям Учреждений здравоохранения:
2.1. Создать котировочные комиссии для размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг методом
запроса котировок цен для нужд Учреждения здравоохранения.
2.2. Обеспечить заключение государственных контрактов и закупку
товаров, работ и услуг у поставщиков, признанных победителями по
результатам проведения конкурсных и внеконкурсных процедур,
проводимых государственной конкурсной комиссией при Правительстве
Санкт-Петербурга, межведомственными государственными конкурсными
комиссиями, а также государственными конкурсными комиссиями
Комитета по здравоохранению и подведомственными учреждениями.
3. Считать утратившими силу распоряжение Комитета по
здравоохранению от 17.01.2003 N 16-р "О проведении конкурсов
(торгов) на закупку товаров, работ и услуг в учреждениях
здравоохранения", распоряжение Комитета по здравоохранению от
06.06.2003 N 210-р "О проведении закупки товаров, работ и услуг в
учреждениях здравоохранения".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя председателя Комитета по экономическим вопросам
Кадырова Ф.Н.
Председатель
Комитета по здравоохранению
Ю.А.Щербук
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 12.02.2004 N 39-р
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Руководители Учреждений здравоохранения:
1.1. После вступления в силу Закона Санкт-Петербурга "О бюджете
Санкт-Петербурга" на очередной год и в течение 15 дней с даты
доведения бюджетных ассигнований по бюджетной росписи до
учреждения разрабатывают и утверждают проекты годовых планов по
закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения и представляют
их в отдел экономики и перспективного планирования Комитета по
здравоохранению.
Планируемые конкурсные и внеконкурсные процедуры регистрируются
в Реестре запланированных государственных закупок Санкт-
Петербурга.
1.2. Проводят ежеквартальную корректировку годового плана
закупки товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными
бюджетными ассигнованиями.
2. Руководителям Учреждений здравоохранения при размещении
заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг
(далее - продукция) руководствоваться следующими процедурами, на
основании которых определяется поставщик продукции для нужд
учреждения:
2.1. Закупка продукции одного вида на сумму до 600 МРОТ
проводится котировочной комиссией Учреждения здравоохранения
(далее - комиссия Учреждения здравоохранения) способом запроса
ценовых котировок. Итогом данной процедуры является заключение
государственного контракта Санкт-Петербурга. Результаты данной
закупки представляются в Комитет по здравоохранению для внесения
информации в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
Допускается оформление закупки путем сравнительного анализа цен
при закупке продукции на сумму до 30000 рублей (публичная
закупка).
Годовая сумма денежных средств, израсходованных Учреждением
здравоохранения на публичные закупки, не может превышать 15
процентов от годового лимита денежных средств согласно
утвержденным бюджетным ассигнованиям по бюджетной росписи.
2.2. Закупка продукции одного вида на сумму от 600 МРОТ до 2500
МРОТ проводится комиссией Учреждения здравоохранения с
согласованием результатов государственной конкурсной комиссией
Комитета по здравоохранению (далее - комиссия Комитета по
здравоохранению).
Годовая сумма денежных средств, израсходованных Учреждением
здравоохранения на закупки способом запроса ценовых котировок, не
может превышать 15 процентов от годового лимита денежных средств
согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям по бюджетной
росписи.
Документы, представленные на комиссию Комитета по
здравоохранению для согласования итогов размещения заказа,
рассматриваются в срок не более 1 месяца со дня регистрации
поступивших документов в отдел по формированию городского заказа
для государственных нужд здравоохранения Комитета по
здравоохранению.
2.2.1. Для согласования итогов размещения заказа на выполнение
работ и оказание услуг представляются документы в соответствии с
формами согласно приложению 3.
2.2.2. Для согласования итогов процедуры размещения заказа на
поставку продукции представляются документы в соответствии с
формами согласно приложению 4.
2.2.3. Все документы представляются на согласование в двух
экземплярах: оригинал и копия. Оригиналы после заседания
конкурсной комиссии вместе с выпиской из протокола заседания
комиссии возвращаются Учреждению здравоохранения. Документы, не
соответствующие требованиям данного Положения, возвращаются
Учреждению здравоохранения без согласования.
2.2.4. Оформленные государственные контракты в течение трех
рабочих дней представляются в Комитет по здравоохранению для
регистрации закупки в Реестре государственных контрактов Санкт-
Петербурга.
2.3. При закупке продукции одного вида с общим лимитом
финансирования свыше 2500 МРОТ и до 5,0 млн рублей размещение
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
проводится способом открытых, закрытых и двухэтапных конкурсов.
Данные способы закупки обеспечиваются государственной конкурсной
комиссией Комитета по здравоохранению.
Для этого подведомственные учреждения Комитета по
здравоохранению представляют письмо-заявку на проведение конкурса
в соответствии с приложением 2. Заявка, оформленная не в
соответствии с приложением, конкурсной комиссией Комитета по
здравоохранению не принимается.
Конкурсная комиссия Комитета по здравоохранению не обладает
полномочиями по принятию решения о закупке продукции способом у
единственного источника.
Результаты конкурсных процедур регистрируются в Реестре
итоговых решений государственных конкурсных комиссий Санкт-
Петербурга.
Государственные контракты в течение трех рабочих дней после
оформления представляются в Комитет по здравоохранению для
регистрации в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга.
2.4. При закупке продукции одного вида с общим лимитом
финансирования на сумму от 5,0 млн рублей до 50,0 млн рублей
процедура размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг проводится способом открытых, закрытых и
двухэтапных конкурсов, а также внеконкурсными процедурами.
Организация и проведение конкурсных и внеконкурсных процедур
обеспечиваются межведомственными государственными конкурсными
комиссиями.
Межведомственные государственные конкурсные комиссии:
- принимают решение о возможности размещения заказа способом "у
единственного источника" на сумму не более 25,0 млн рублей;
- принимают решение о возможности заключения дополнительных
соглашений к ранее заключенным государственным контрактам.
Подведомственные учреждения Комитета по здравоохранению
представляют в отдел по формированию городского заказа Комитета по
здравоохранению письмо-заявку для подготовки и утверждения
конкурсной документации для проведения конкурсных процедур или
иной документации для проведения внеконкурсных процедур на
основании типовых форм документов. Данные материалы направляются в
соответствующие межведомственные государственные конкурсные
комиссии на проведение конкурсных и внеконкурсных процедур. Письмо-
заявка представляется по форме в соответствии с приложением 2.
Письмо-заявка, оформленная не в соответствии с приложением,
приниматься не будет.
2.5. При закупке продукции одного вида с общим лимитом
финансирования на сумму от 50,0 млн рублей процедура размещения
заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
проводится способом открытых, закрытых и двухэтапных конкурсов, а
также внеконкурсными процедурами. Данная процедура обеспечивается
государственной конкурсной комиссией при Правительстве Санкт-
Петербурга.
Государственная конкурсная комиссия при Правительстве Санкт-
Петербурга:
- принимает решение о возможности проведения внеконкурсной
процедуры способом "у единственного источника" на сумму от 25,0
млн рублей;
- принимают решение о возможности заключения дополнительных
соглашений к ранее заключенным государственным контрактам.
Подведомственные учреждения Комитета по здравоохранению
представляют в отдел по формированию городского заказа Комитета по
здравоохранению письмо-заявку для подготовки и утверждения
конкурсной документации для проведения конкурсных процедур или
иной документации для проведения внеконкурсных процедур на
основании типовых форм документов. Данные материалы направляются в
государственную конкурсную комиссию при Правительстве Санкт-
Петербурга на проведение конкурсных и внеконкурсных процедур.
Письмо-заявка представляется по форме в соответствии с приложением
2. Письмо-заявка, оформленная не в соответствии с приложением,
приниматься не будет.
3. При проведении процедур размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг методом запроса ценовых
котировок Учреждениям здравоохранения необходимо привлекать к
участию поставщиков (подрядчиков), прошедших квалификационный
отбор в Комитете по здравоохранению (в случае проведения такого
отбора). Заключение государственных контрактов с организациями, не
прошедшими квалификационный отбор в Комитете по здравоохранению,
не допускается.
4. При размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг не допускается:
- заключение дополнительных соглашений на закупку продукции, не
предусмотренных основным (первоначальным) государственным
контрактом;
- установление дискриминационных требований к поставщикам и
иных требований, нарушающих антимонопольное законодательство;
- разделение (декомпозиция) одного вида закупок на части,
приводящее к увеличению общей стоимости закупок либо к
использованию иных способов закупки.
5. Закупка продукции способом "у единственного источника" без
проведения конкурсных процедур допускается только при закупке
продукции по статьям экономической классификации расходов бюджета
Санкт-Петербурга и у поставщиков согласно приложению 5.
5.1. Документы, подтверждающие основания для закупки продукции
"у единственного источника":
а) срочность закупки продукции для государственных нужд
определяется решениями Правительства Санкт-Петербурга, Губернатора
Санкт-Петербурга или в установленном ими порядке;
б) чрезвычайность закупки продукции для государственных нужд
Санкт-Петербурга должна подтверждаться заключением компетентного
органа и наличием соответствующих обстоятельств;
в) возможность получения продукции только от одного поставщика
подтверждается уполномоченным государственным органом и решениями
государственной конкурсной комиссии при Правительстве и
государственной межведомственной конкурсной комиссии, если иное не
установлено законодательством.
6. При проведении размещения заказа на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг размер МРОТ равен 100 рублям.
В случае изменения размера МРОТ для проведения процедур
размещения заказа в Положение вносятся изменения.
7. Котировочным комиссиям Учреждений здравоохранения по
проведению размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд учреждения в своей деятельности
руководствоваться следующими нормативными документами:
- Гражданским кодексом РФ;
- Указом Президента РФ N 305 от 08.04.1997 "О первоочередных
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов
при организации закупки продукции для государственных нужд";
- Федеральным законом РФ N 97-ФЗ от 06.05.1999 "О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд";
- Законом Санкт-Петербурга "О заказе Санкт-Петербурга" N 91-18
от 20.05.1999;
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 130 от
23.12.2003 "О формировании, размещении и исполнении заказа на
поставку товаров, работ, услуг для государственных нужд Санкт-
Петербурга";
- Методическими рекомендациями Минэкономики РФ по проведению
торгов (конкурса) на закупку товаров (работ), квалификационному
отбору поставщиков (подрядчиков). Приказ Минэкономики РФ N 117 от
30.09.1997;
- настоящим Положением, а также иными нормативными актами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 12.02.2004 N 39-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОТДЕЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ И ВНЕКОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
1. Письмо-заявка на проведение конкурсных и внеконкурсных
процедур размещения заказа за подписью руководителя Учреждения
здравоохранения на имя начальника отдела по формированию
городского заказа Комитета по здравоохранению (форма 1).
В письме необходимо обязательно указать источник финансирования
и размер выделенных средств на данную закупку, код ОКДП по виду
закупаемой продукции, коды экономической и целевой статей
бюджетной росписи на данную закупку.
2. Техническое задание на закупаемую продукцию (форма 3),
выполнение работ и оказание услуг (форма 2) представлять в
бумажном виде и электронном носителе. Технические задания в
обязательном порядке согласовываются главными специалистами
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга в
соответствии с профилем закупаемой продукции. Без приложения
технического задания в электронном виде и отметки о согласовании
технического задания главными специалистами письмо-заявка не
принимается. За несоответствие технического задания объему
финансирования, неполноту представленных сведений в техническом
задании руководители учреждений несут персональную
ответственность.
3. Обоснование Учреждениями здравоохранения в письменном виде
цены закупаемой продукции с приложением соответствующих
документов. При закупке продукции в качестве приложений для
обоснования прилагаются прайс-листы. При заказе на выполнение
работ и оказание услуг прилагаются сметы и выкопировки из планов с
указанием ремонтируемых помещений.
4. При размещении заказа на закупку продукции у единственного
источника в обязательном порядке представляются документы,
подтверждающие основание выбранного способа закупки.
Форма N 1
(приложение 2)
Начальнику отдела
по формированию городского заказа
для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению
Логунову Б.В.
ПИСЬМО-ЗАЯВКА
Прошу Вас провести конкурсную (внеконкурсную) процедуру размещения
заказа на закупку __________________________________________________,
(наименование товара, работ и услуг)
_____________________________________________________________________
Финансирование предусмотрено за счет средств ________________________
_____________________________________________________________________
Размер финансирования на данную закупку составляет _____ руб. __ коп.
Код целевой статьи: _______________
Код экономической статьи: _________
Приложения (в соответствии с формами) на ______ листах.
Подпись Печать
Контактный тел. ________________
Форма N 2
(приложение 2)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Полное наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) ___________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Государственный заказчик ____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование учреждения здравоохранения)
При подготовке конкурсной документации просим учесть следующее:
1. Цена заказчика _______________________________________________
2. Наличие проектно-сметной документации ________________________
(имеется, не имеется)
3. Сроки выполнения работ, в т.ч.:
- начало ____________________________
- окончание _________________________
- ввод в эксплуатацию _______________
4. Источники финансирования: ____________________________________
5. График финансирования: _______________________________________
6. Виды работ и их процентное содержание в общем объеме в
соответствии со сметной документацией.
7. Критерии отбора подрядной организации:
- стоимость работ не должна превышать цену заказчика;
- на конкурс должна быть представлена сметная документация,
прошедшая сравнительную экспертизу с объемами работ, заявленными на
конкурс в организации, имеющей лицензию на этот вид деятельности;
- строгое соблюдение сроков и объемов выполнения работ;
- цена контракта остается неизменной на все время действия
контракта;
- гарантийный срок на все виды работ должен быть не менее
1 года с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию;
- порядок оплаты - предварительный авансовый платеж в размере
30%;
- выезд подрядных организаций на объект и ознакомление
обязательно;
- к конкурсной заявке должен быть приложен график производства
работ в соответствии с объявленными сроками выполнения работ;
- сдача объекта под ключ заказчику и инспектирующим
организациям;
- и т.д. - другие критерии.
Примечание. Присутствие заказчика на процедуре вскрытия конвертов
и определения победителя обязательно.
Руководитель Учреждения
здравоохранения _____________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Форма N 3
(приложение 2)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ
Полное наименование закупки __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
---T----------------------------------------------T-------------------¬
¦1 ¦Основание проведения закупки ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦2 ¦Объем и источник финансирования (статьи, коды)¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦3 ¦Содержание закупки с конкретными перечисления-¦ ¦
¦ ¦ми всех компонентов и составляющих, обоснова-¦ ¦
¦ ¦ние конкретной марки и производителя продукции¦ ¦
¦ ¦(может быть приложено) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦4 ¦Аналоги (эквиваленты) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦5 ¦Начальная цена закупки (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦6 ¦Количество (в чем измеряется) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦7 ¦Сроки поставки (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦8 ¦Сроки годности (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦9 ¦Адреса получателей ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦10¦Сопутствующие работы, услуги (подробно, обос-¦ ¦
¦ ¦нование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦11¦Цены сопутствующих работ, услуг (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦12¦Сроки оплаты и задаток (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦13¦Способ размещения (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-------------------+
¦14¦Другие сведения (примечания) ¦ ¦
L--+----------------------------------------------+--------------------
Исполнитель: ___________________________
СОГЛАСОВАНО: ___________________________
(главный специалист)
Главный врач ___________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 12.02.2004 N 39-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОГЛАСОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ МЕТОДОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
1. Письмо-заявка о согласовании итогов размещения заказа за
подписью руководителя Учреждения здравоохранения на имя начальника
отдела по формированию городского заказа Комитета по
здравоохранению (форма N 1).
В письме необходимо обязательно указать источник финансирования
и размер выделенных средств на данную закупку, коды экономической
и целевой статей бюджетной росписи на данную закупку.
2. Запрос котировочной цены (форма N 2). Должны участвовать не
менее 3 организаций из числа прошедших квалификационный отбор в
Комитете по здравоохранению (в случае проведения такого отбора).
3. Техническое задание с ведомостью объема работ на
затребованную работу или услугу представляется как приложение к
запросу котировочной цены (формы N 3.1 и 3.2).
4. Котировочные заявки - предложения от организаций, принявших
участие в проведении процедуры (форма N 4).
5. Протокол регистрации котировочных заявок, оформленный в
соответствии с формой N 5. Протокол должен быть полностью
заполнен.
6. Итоговый протокол размещения заказа методом запроса ценовых
котировок, оформленный в соответствии с формой N 6. Протокол
должен быть полностью заполнен. Основной критерий выбора
победителя - наименьшая цена предложения.
7. К проекту государственного контракта (форма N 7.1 - при
заказе на выполнение работ и форма 7.2 - при заказе на оказание
услуг) с поставщиком, признанным победителем, прилагаются:
- смета на производство работ (проверенная в ГП "Проектная
контора" или организацией, которая имеет право осуществлять
технический надзор), утвержденная заказчиком (оформленная
приложением 2 к контракту). Сумма по смете без включения в нее
стоимости услуг за технадзор, должна соответствовать сумме
контракта;
- график выполнения работ, услуг, утвержденный заказчиком
(оформленный приложением 1 к контракту).
Проект контракта вместе с приложениями должен быть прошит,
пронумерован, скреплен печатью поставщика.
8. Лицензия поставщика (нотариально заверенная копия),
признанного победителем на соответствующий контракту вид
деятельности (в случае если Комитетом по здравоохранению не
проведена процедура квалификационного отбора на данный вид работ
или услуг).
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 12.02.2004 N 39-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОГЛАСОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА МЕТОДОМ ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК НА ЗАКУПКУ ПРОДУКЦИИ
1. Письмо-заявка о согласовании итогов размещения заказа за
подписью руководителя учреждения на имя начальника отдела по
формированию городского заказа Комитета по здравоохранению (форма
N 1).
В письме обязательно указать источник финансирования и размер
выделенных средств на данную закупку, код ОКДП по виду закупаемой
продукции, коды экономической и целевой статей бюджетной росписи
на данную закупку.
2. Запрос котировочной цены (форма N 2). Должно быть не менее 3
организаций из числа прошедших квалификационный отбор в Комитете
по здравоохранению (в случае проведения такого отбора).
3. Техническое задание на требуемый товар, утвержденное
заказчиком (форма N 3.3).
4. Котировочные заявки - предложения от организаций, принявших
участие в процедуре (форма N 4).
5. Протокол регистрации котировочных заявок, оформленный в
соответствии с формой N 5. Протокол должен быть полностью
заполнен.
6. Итоговый протокол размещения заказа методом запроса ценовых
котировок, оформленный в соответствии с формой N 6. Основной
критерий выбора победителя - наименьшая цена предложения. Протокол
должен быть полностью заполнен.
7. К проекту государственного контракта (форма 7.3 - при заказе
на поставку аппаратуры, оборудования и другой аналогичной
продукции, форма 7.4 - при заказе расходного медицинского
имущества) с поставщиком, признанным победителем, прилагаются:
- график поставки закупаемой продукции, утвержденный заказчиком
(оформленный приложением 1 к контракту);
- спецификацию на закупаемую продукцию, утвержденную заказчиком
(оформленную приложением 2 к контракту).
Проект контракта вместе с приложениями к нему должен быть
прошит, пронумерован, скреплен печатью поставщика.
8. Лицензия поставщика (нотариально заверенная копия),
признанного победителем на соответствующий контракту вид
деятельности (в случае если Комитетом по здравоохранению не
проведена процедура квалификационного отбора на закупку данной
продукции).
9. Свидетельство о государственной регистрации поставщика
(нотариально заверенная копия), в случае если соответствующий
контракту вид деятельности не лицензируется.
10. Доверенность от производителя (на фирменном бланке с
оригинальной подписью и печатью), а также договор с производителем
данной продукции, выданные поставщику, признанному победителем.
11. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения
РФ (приказ МЗМП РФ N 23 от 23.01.1996) на закупаемую продукцию.
12. Сертификат безопасности или декларация о соответствии,
принятая в установленном порядке и зарегистрированная в органе по
сертификации для изделий, включенных в Перечень продукции,
подлежащих обязательной сертификации (постановление N 8 от
31.08.1994 Госстандарта).
13. Сертификат об утверждении типа средства измерения - при
заказе по контракту на поставку средств измерений (Закон "Об
обеспечении единства измерения").
14. Гигиенический сертификат или гигиеническое заключение для
изделий, включенных в Перечень видов продукции, подлежащих
обязательной сертификации (постановление N 1 от 24.01.1997
Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу).
Форма N 1
(приложение 3, 4)
Начальнику отдела
по формированию городского заказа
для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению
Логунову Б.В.
ПИСЬМО-ЗАЯВКА
Прошу согласовать итоги проведенной процедуры размещения заказа путем
запроса ценовых котировок на закупку _______________________________,
(наименование товара, работ
и услуг)
_____________________________________________________________________
Финансирование предусмотрено за счет средств ________________________
_____________________________________________________________________
Размер финансирования на данную закупку составляет _____ руб.___ коп.
Код целевой статьи: __________________________________
Код экономической статьи: ____________________________
Приложения (в соответствии с формами) на _____ листах.
Подпись Печать
Контактный тел. ____________
Форма N 2
(приложение 3, 4)
ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
Дата:
Кому:_____________________________
Уважаемые господа!
Заказчик ____________________________________________________________
(наименование, почтовый и телеграфный адрес, номер телекса
_____________________________________________________________________
и/или факса, имя и должность ответственного лица)
предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки
следующего товара, работы и услуги:
_____________________________________________________________________
(полное наименование товара, работ, услуг)
Сроки выполнения (поставки) товара, работ, услуг: __________________.
Гарантия на выполненные работы, услуги не менее: ___________________.
Сумма Вашего предложения не должна превышать 2500 МРОТ.
Если предусмотрено авансирование:
Оплата поставляемой продукции будет произведена с выплатой аванса в
размере _____% от цены контракта.
Если авансирование не предусмотрено:
Оплата поставляемой продукции будет произведена ____________________.
В случае Вашего согласия принять участие в процедуре размещения
заказа на поставку товаров, указанных работ и услуг просим
представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу ___________
________________________ до ________________________________________.
(дата окончания принятия котировки цен)
Приложение. Техническое задание (ведомость объемов работ)
на ___ листах.
М.П. _______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи, должность)
Форма N 3.1
(приложение 3)
Приложение
к запросу котировочной цены
Утверждаю:
_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи,
должность)
М.П. "__" _______ 200_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На ______________________________________________________________
(наименование работ (услуг)
1. Общие данные:
1.1. Юридический адрес, наименование строения:
_____________________________________________________________________
1.2. Заказчик:
_____________________________________________________________________
1.3. Основание для производства работ:
_____________________________________________________________________
(наименование документации, на основании которой запланированы
работы (услуги)
1.4. Назначение помещений:
_____________________________________________________________________
1.5. Основные технико-экономические показатели:
- этажность: ___________________________________________
- год постройки: _______________________________________
- пропускная способность, коечная мощность: ____________
- общая площадь помещений: _____________________________
- строительный объем: __________________________________
Руководитель технической службы
Учреждения здравоохранения ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма N 3.2
(приложение 3)
Приложение
к запросу котировочной цены
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На ___________________________________________________________
(наименование работ (услуг)
1. Вид работ - общестроительные работы:
---T-------------------------------------T--------T------¬
¦N ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦Объемы¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦1 ¦Ремонт штукатурки стен ¦кв. м ¦ ¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦2 ¦Разборка старой керамической плитки ¦кв. м ¦ ¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦3 ¦Окраска стен ¦кв. м ¦ ¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦4 ¦И т.д. ¦кв. м ¦ ¦
L--+-------------------------------------+--------+-------
2. Вид работ - замена или ремонт внутренних инженерных сетей:
---T-------------------------------------T--------T------¬
¦N ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦Объемы¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦1 ¦Демонтаж существующих трубопроводов¦п. м ¦ ¦
¦ ¦Д = ___ мм ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦2 ¦Врезка в действующие системы ¦шт. ¦ ¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦3 ¦Ремонт или замена задвижек Д = ___ мм¦п. м ¦ ¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦4 ¦И т.д. ¦п. м ¦ ¦
L--+-------------------------------------+--------+-------
3. Вид работ - электромонтажные работы:
---T-------------------------------------T--------T------¬
¦N ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦Объемы¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦1 ¦Демонтаж оборудования (наименование) ¦шт. ¦ ¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦2 ¦Монтаж оборудования (наименование) ¦шт. ¦ ¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦3 ¦Монтаж кабеля сеч.- ¦п. м ¦ ¦
+--+-------------------------------------+--------+------+
¦4 ¦И т.д. ¦п. м ¦ ¦
L--+-------------------------------------+--------+-------
Вышеуказанным образом оформляются ведомости объемов работ по
остальным видам работ.
Руководитель технической службы Представитель фирмы,
Учреждения здравоохранения осуществляющей технадзор
_________________________ _____________________________
(подпись, печать, Ф.И.О.) (заключение, подпись, печать,
Ф.И.О.)
Форма N 3.3
(приложение 4)
Приложение
к запросу котировочной цены
Утверждаю:
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи,
должность)
М.П. "__" _______ 200_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ПОДРОБНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ)
_________ ________________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи, должность)
Форма N 4
(приложение 3, 4)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата:
Кому __________________________________
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся,
предлагаем осуществить поставку товара, выполнение работ, услуг: _____
______________________________________________________________________
(полное наименование товара, работ, услуг)
на сумму ________________ или другие суммы, подтвержденные прилагаемой
таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществить
поставку товара, выполнение работ, услуг в соответствии со сроком
поставки товара, выполнения работ, услуг, приведенным в запросе
котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая
котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении
контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и
представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на
стороны никаких дополнительных обязательств.
________________________ _____________________
(подпись, печать) (должность)
Форма N 5
(приложение 3, 4)
ПРОТОКОЛ
РЕГИСТРАЦИИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Мы, члены котировочной комиссии по проведению процедуры размещения
заказа методом запроса ценовых котировок на право заключения
государственного контракта на поставку товара, выполнение работ,
услуг _______________________________________________________________
(наименование товара, работ, услуг)
_____________________________________________________________________
(наименование лечебного учреждения)
В составе:
Председатель
комиссии ____________________________________________________________
Члены
комиссии: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии)
Составили настоящий протокол о том, что поступило ____ заявок от:
Котировочные заявки
-------T------------T-----------T-------T---------T--------T--------¬
¦ N ¦Наименование¦ Цена ¦Условия¦Сроки вы-¦Гарантия¦ Другие ¦
¦ п/п ¦ ¦предложения¦оплаты ¦полнения ¦ ¦критерии¦
+------+------------+-----------+-------+---------+--------+--------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+-------+---------+--------+--------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+-------+---------+--------+--------+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+-------+---------+--------+--------+
¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+-------+---------+--------+--------+
¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------+-----------+-------+---------+--------+--------+
¦И т.д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+------------+-----------+-------+---------+--------+---------
Председатель комиссии: ___________________________________
(подпись)
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(подписи членов комиссии)
Секретарь _____________________________
(подпись)
М.П. "___" _________ 200_ г.
Форма N 6
(приложение 3, 4)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
на право заключения государственного контракта на поставку товара,
выполнение работ и оказание услуг ___________________________________
(наименование товаров, работ, услуг)
_____________________________________________________________________
(наименование лечебного учреждения)
По результатам рассмотрения котировочных заявок победителем процедуры
методом запроса котировок признан: __________________________ с ценой
государственного контракта _________________ руб.
На следующих условиях (гарантия, авансирование, сроки выполнения
работ, услуг, и др.): _______________________________________________
_____________________________________________________________________
Обоснование выбора победителя: ______________________________________
(основной критерий выбора победителя -
наименьшая цена предложения)
_____________________________________________________________________
Председатель котировочной комиссии ___________________
(подпись)
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(подписи членов комиссии)
Секретарь _____________________________
(подпись)
М.П. "___" _________ 200_ г.
Форма N 7.1
(приложение 3)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
N ____
____________________________ (далее - Заказчик), в лице
________________, действующего на основании _______________, с
одной стороны, ________________ (далее - Исполнитель услуг), в
лице _____________, действующего на основании ____________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", по итогам
процедуры размещения заказа способом запроса котировок на право
оказания услуг по _________________________________________,
расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург __________________,
заключили контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель услуг принимает на себя
обязательства по оказанию услуг __________________________________
по адресу: Санкт-Петербург, _________________________________
(далее - Получатель).
1.2. Объемы всех работ по настоящему контракту определяются
сметой (спецификацией) на оказание услуг (приложение 2),
согласованной Сторонами.
2. Сроки оказания услуг
2.1. Сроки оказания услуг определяются графиком оказания услуг
(приложение 1).
3. Стоимость услуг по контракту и порядок их оплаты
3.1. Стоимость оказания услуг по контракту остается неизменной
на период его выполнения и составляет: _______ руб., в т.ч. НДС
______% _______ руб.
3.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится за счет
средств городского бюджета при условии и по мере поступления
бюджетных средств. Оплата производится по статье ______, код
целевой статьи ___________, код экономической статьи.
Лимит на 2004 год -
____________________________________________________.
3.3. Установленная настоящим контрактом стоимость услуг или
порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем
порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения контракта
исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих
оказанию услуг или необходимых для этого расходов.
В случае увеличения или уменьшения объема подлежащих оказанию
услуг или их стоимости по соглашению сторон может быть
соответственно изменена цена услуг, установленная в соответствии с
настоящим контрактом.
3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п. 3.1 настоящего
контракта оказанных Исполнителем услуг (отдельных видов услуг)
является накладная, счет-фактура и акт сдачи-приемки услуг,
подписанный Исполнителем и Получателем.
3.5. Авансирование работ не производится.
3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от
требований нормативно-правовых актов, объемов услуг и иных
исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате
Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
4. Права и обязанности Исполнителя услуг
Исполнитель, оказывая услуги по настоящему контракту:
4.1. Гарантирует обеспечение оказания услуг в установленные
контрактом сроки.
4.2. Обязуется руководствоваться требованиями Заказчика по
оказанию услуг в соответствии с утвержденным графиком оказания
услуг.
5. Права и обязанности Получателя
При выполнении настоящего контракта Получатель:
5.1. Передает Исполнителю услуг по акту не позднее чем за 5
дней до начала оказания услуг по контракту подготовленный объект.
5.2. Передает Исполнителю услуг согласованную и утвержденную
смету (техническое задание) в комплекте с данным контрактом.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны признают форс-мажорные обстоятельства и при их
возникновении действуют в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1 обстоятельств Сторона
по настоящему контракту, для которой создалась невозможность
исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном
виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств в
семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
7. Сдача и приемка оказанных услуг
7.1. Оказанные услуги считаются выполненными со дня подписания
Получателем акта сдачи-приемки услуг.
8. Гарантии качества
8.1. Исполнитель услуг гарантирует: достижение объектом
указанных в смете (техническом задании) технических показателей, в
том числе качества по СНиПу.
8.2. В случае если качество оказанных по настоящему контракту
услуг не соответствует требованиям СНиПа, услуги оказаны
Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат оказания
услуг, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для
нормальной эксплуатации, Получатель вправе потребовать от
Исполнителя услуг:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
8.3. Гарантийный срок - ___ лет, установленный с даты
подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
9. Имущественная ответственность Сторон
9.1. За нарушение Исполнителем услуг обязательств он уплачивает
Заказчику пеню в размере 0,3% от полной стоимости контракта за
каждый день до фактического исполнения обязательств.
9.2. Указанные в пункте 9.1 настоящей статьи пени взимаются за
каждое нарушение в отдельности.
9.3. По настоящему контракту Исполнитель предоставляет
обеспечение в форме банковской гарантии на сумму, равную 3% от
суммы контракта.
Банковская гарантия возвращается Подрядчику не позднее чем
через 28 (двадцать восемь) дней после исполнения Исполнителем
своих обязательств по настоящему контракту.
9.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя
услуг от исполнения этих обязательств.
10. Расторжение контракта
10.1. При просрочке в оказании услуг Получатель вправе
отказаться от принятия услуг, а Заказчик отказаться от оплаты не
оказанной услуги в одностороннем порядке, заблаговременно уведомив
об этом Исполнителя, либо по дополнительному соглашению
согласовать с Исполнителем новые сроки оказания услуг, а если
необходимо - и другие условия выполнения настоящего контракта.
10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
(полностью или частично) от оплаты услуги, не соответствующей по
качеству требованиям, установленным настоящим контрактом,
предварительно уведомив об этом Исполнителя.
10.3. При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных
средств, выделенных для финансирования Заказчика, по
дополнительному соглашению Стороны должны согласовать новые сроки,
а если необходимо - и другие условия выполнения настоящего
контракта.
10.4. Заказчик и Получатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях:
- при недостижении соглашения, предусмотренном п. 10.1, 10.3;
- в случае грубого нарушения Исполнителем принятых на себя
обязательств.
11. Особые условия
11.1. Указанные в контракте приложения и дополнения являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания
обеими Сторонами.
11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
контракта, разрешаются по взаимному согласию, в случае
невозможности такого разрешения - передаются в Арбитражный суд г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
11.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга за недельный срок до дня
таких изменений.
11.4. Контракт вступает в силу с момента его подписания,
внесения в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и
действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему контракту.
11.5. Контракт заключен в 2 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Поставщик услуг:
Форма N 7.2
(приложение 3)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
N _____
_____________ (далее - Заказчик) в лице __________________,
действующего на основании ____________, с одной стороны,
____________ (далее - Подрядчик) в лице _____________,
действующего на основании __________________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", по итогам процедуры
размещения заказа методом запроса котировок, на право выполнения
работ по ________________ ремонту помещений ________________,
расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, _______________,
заключили контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства по выполнению работ по ______________ ремонту
помещений __________________ по адресу: г. Санкт-Петербург,
_________________ (далее - Получатель).
1.2. Объемы всех работ по настоящему контракту определяются
сметой на производство работ (приложение 2), согласованной
Сторонами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения всех работ по настоящему контракту
определяются графиком выполнения работ (приложение 1),
согласованным Сторонами.
3. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты
3.1. Стоимость выполнения работ по контракту остается
неизменной на период его выполнения и составляет: ______ руб., в
т.ч. НДС ___% _____ руб.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за счет
средств городского бюджета при условии и по мере поступления
бюджетных средств. Оплата производится по статье ____________, код
целевой статьи ___________, код экономической статьи.
Лимит на 2004 год - ____________________________________.
3.3. Установленная настоящим контрактом стоимость работ или
порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем
порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения контракта
исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих
выполнению работ или необходимых для этого расходов.
В случае увеличения или уменьшения объема подлежащих выполнению
работ или их стоимости по соглашению Сторон может быть
соответственно изменена цена работ, установленная в соответствии с
настоящим контрактом.
3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п. 3.1 настоящего
контракта выполненных Подрядчиком работ (отдельных видов работ)
является справка о стоимости выполненных работ и затрат N КС-3,
накладная, счет-фактура и акт сдачи-приемки работ, подписанные
Получателем.
3.5. Авансирование работ не производится.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от
требований нормативно-правовых актов, задания на проектирование и
иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате
Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4. Права и обязанности Подрядчика
Подрядчик при выполнении работ по настоящему контракту:
4.1. Гарантирует обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в
установленные контрактом сроки.
4.2. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы,
оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также
осуществляет их приемку, разгрузку и складирование, гарантирует их
качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других
документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и
по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.
4.3. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых
противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и
охране окружающей среды во время производства работ.
4.4. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки
свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения
работ, и обеспечивает их уборку.
4.5. Обязуется руководствоваться требованиями Заказчика по
проведению работ в соответствии с утвержденным календарным планом.
5. Права и обязанности Получателя
При выполнении настоящего контракта Получатель:
5.1. Передает Подрядчику по акту не позднее чем за 5 дней до
начала работ по контракту подготовленный к ремонту объект.
5.2. Передает Подрядчику согласованную и утвержденную смету в
комплекте с данным контрактом.
6. Производство работ
6.1. Получатель и Подрядчик назначают своих ответственных
представителей. Ответственный представитель Получателя совместно с
представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы,
осуществляет технический контроль за выполнением работ, а также
производит проверку соответствия используемых Подрядчиком
материалов и оборудования условиям контракта и проектной
документации.
Уполномоченный Получателем представитель имеет право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего
периода их выполнения и в любое время производства.
6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на
объекте по своим планам и графикам, составленным с учетом нормы
продолжительности строительства или ремонта объекта и
согласованным с Получателем и Заказчиком.
6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения
работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения
осуществляет Подрядчик.
6.4. Подрядчик письменно информирует Получателя за два дня до
начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их
готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ
подтверждается подписанием Получателем и Подрядчиком актов
промежуточной приемки ответственных конструкций и актов
освидетельствования скрытых работ.
7. Сдача и приемка работ
7.1. Приемка законченного объекта осуществляется после
выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом.
7.2. Подрядчик уведомляет Получателя о завершении работ по
настоящему контракту за пять дней до готовности к их сдаче.
Получатель при получении уведомления организует и осуществляет
приемку результата работ.
7.3. Работа считается принятой со дня подписания Получателем
акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.4. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем
делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной. При
этом односторонний акт результата работ признается судом
недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания
акта признаны им обоснованными.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны признают форс-мажорные обстоятельства и при их
возникновении действуют в соответствии с действующим
законодательством.
8.2. При наступлении указанных в п. 8.1 обстоятельств Сторона
по настоящему контракту, для которой создалась невозможность
исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном
виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств в
семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
9. Гарантии качества
9.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в
смете технических показателей, в том числе качества по СНиПу.
9.2. В случае если качество выполненных по настоящему контракту
работ не соответствует требованиям СНиПа, работы выполнены
Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными
недостатками, которые делают объект работ непригодным для
нормальной эксплуатации, Получатель вправе потребовать от
Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
9.3. Гарантийный срок - _______ лет, установленный с даты
подписания Сторонами акта о сдаче-приемке выполненных работ.
10. Имущественная ответственность Сторон
10.1. За нарушение Поставщиком услуг обязательств он уплачивает
Заказчику пени в размере 0,3% от полной стоимости контракта за
каждый день до фактического исполнения обязательств.
10.2. Указанные в пункте 10.1 настоящей статьи пени взимаются
за каждое нарушение в отдельности.
10.3. По настоящему контракту Подрядчик предоставляет
обеспечение в форме банковской гарантии на сумму, равную 3% от
суммы контракта.
Банковская гарантия возвращается Подрядчику не позднее чем
через 28 (двадцать восемь) дней после исполнения Подрядчиком своих
обязательств по настоящему контракту.
10.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика
от исполнения этих обязательств.
11. Расторжение контракта
11.1. При просрочке при выполнении работ Получатель вправе
отказаться от принятия невыполненной работы, а Заказчик отказаться
от оплаты невыполненной работы в одностороннем порядке,
заблаговременно уведомив об этом Подрядчика, либо по
дополнительному соглашению согласовать с Подрядчиком новые сроки,
а если необходимо и другие условия выполнения настоящего
контракта.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
(полностью или частично) от оплаты работы, не соответствующей по
качеству требованиям, установленным настоящим контрактом,
предварительно уведомив об этом Подрядчика.
11.3. При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных
средств, выделенных для финансирования Заказчика, по
дополнительному соглашению Стороны должны согласовать новые сроки,
а если необходимо и другие условия выполнения настоящего
контракта.
11.4. Заказчик и Получатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях:
- при недостижении соглашения, предусмотренного п. 11.1, 11.3;
- в случае грубого нарушения Поставщиком принятых на себя
обязательств.
12. Особые условия
12.1. Заказчик и Подрядчик должны принимать участие в работе по
проведению контрольной проверки уполномоченными на это
организациями и службами на объекте, который является предметом
настоящего контракта.
12.2. Указанные в контракте приложения и дополнения являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания
обеими Сторонами.
12.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
контракта, разрешаются по взаимному согласию, в случае
невозможности такого разрешения - передаются в Арбитражный суд г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
12.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга за недельный срок до дня
таких изменений.
12.5. Контракт вступает в силу с момента его подписания,
внесения в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и
действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему контракту.
12.6. Контракт заключен в 2 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
Форма N 7.3
(приложение 4)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
N __
г. Санкт-Петербург
"___" _________ 200_ г.
_________________ (далее - Заказчик) в лице ______________,
действующего на основании _____________, с одной стороны, и
_________________, в лице генерального директора _____________,
действующего на основании ____________ (далее - Поставщик), с
другой стороны, заключили настоящий государственный контракт о
нижеследующем:
I. Предмет государственного контракта:
1.1. Поставщик обязуется поставить _________________,
осуществить монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж (обучение)
персонала (далее - Товар) в соответствии со спецификацией
(приложение 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта в ____________________, (далее -
Получатель), Получатель обязуется обеспечить приемку и условия для
монтажа, а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности
должен соответствовать требованиям технических паспортов на
изделия, входящие в приложение 2.
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов поставки
определяются графиком поставки товаров и выполнения сопутствующих
услуг (приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта.
II. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость поставляемого Товара в рамках настоящего
государственного контракта составляет сумму ______ (_____) рублей
___ копеек, в т.ч. НДС - _______ (_______) рублей ______ копеек,
осуществляемого монтажа, пусконаладочных работ и инструктажа
(обучения) персонала в рамках настоящего государственного
контракта составляет сумму ______________ (____________) рублей
___ копеек, в т.ч. НДС - ___________ (_________) рублей ____
копеек.
2.2. Оплата поставляемого Товара, монтажа, пусконаладочных
работ и инструктажа (обучения) персонала производится за счет
средств городского бюджета при условии и по мере поступления
бюджетных средств. Оплата производится по статье ____________, код
целевой статьи ________________, код экономической статьи.
Лимит на 2004 год - _________________________________.
2.3. Установленная настоящим контрактом стоимость поставляемого
Товара или порядок ее определения не могут быть изменены в
одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент
заключения контракта исключалась возможность предусмотреть полный
объем поставляемого Товара.
В случае увеличения или уменьшения объема поставляемого Товара
или его стоимости по соглашению сторон может быть соответственно
изменена цена Товара, установленная в соответствии с настоящим
контрактом.
2.4. Основанием для оплаты в соответствии с п. 2.1 настоящего
контракта поставленного Товара является товарная накладная, счет-
фактура, акт сдачи-приемки поставленного Товара и акт выполненных
работ по монтажу, пусконаладочным работам и инструктажу (обучению)
персонала, подписанные Получателем и представленные в бухгалтерию
Заказчика.
2.5. Оплата производится в течение 10 банковских дней с момента
поставки товара.
2.6. Заказчик по дополнительному соглашению с Поставщиком имеет
право на досрочную оплату по настоящему государственному
контракту.
2.7. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по
оплате Товара в полном объеме с момента списания денежных средств
со счета Заказчика в сумме, указанной в п. 2.1 настоящего
государственного контракта, на расчетный счет Поставщика.
III. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Перечень и количество единиц поставляемого Товара
Поставщиком Получателю приведен в приложении 2.
3.2. Поставка Товара и выполнение сопутствующих услуг
осуществляется Поставщиком согласно приложению 1.
3.3. Датой поставки Товара (моментом перехода права
собственности) признается дата подписания Получателем товарной
накладной и акта приема-передачи.
3.4. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по
поставке Товара в полном объеме с момента подписания товарной
накладной и акта приема-передачи Получателем согласно п. 3.3
настоящего государственного контракта.
3.5. Монтаж, пусконаладочные и другие виды работ согласно
приложению 1 производятся Поставщиком на основании соответствующей
письменной заявки Получателя при условии готовности помещения для
проведения указанных работ.
3.6. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по
монтажу, пусконаладке и другим видам работ, указанным в приложении
1, в полном объеме с момента подписания Получателем
соответствующего акта выполненных работ.
3.7. Поставщик по согласованию с Заказчиком и Поставщиком имеет
право на досрочную поставку Товара по настоящему государственному
контракту.
3.8. Отгрузка Товара осуществляется сопроводительными
документами Поставщика: счетом-фактурой, товарной накладной.
3.9. Приемка поставленного Товара по количеству и качеству
осуществляется Поставщиком по месту доставки и подтверждается
актом приема-передачи, подписанным полномочными представителями
сторон.
3.10. В случае мотивированного отказа Получателя от приемки
Товара сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.11. Распаковка Товара, поставляемого по настоящему
государственному контракту, и прием его на гарантию осуществляются
представителем Поставщика на территории Получателя.
3.12. Гарантийный срок эксплуатации поставленного Товара
составляет 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию, но не более
18 месяцев с момента его поставки.
3.13. Доставка осуществляется собственным автотранспортом
Поставщика и за его счет.
3.14. Оригиналы документов: товарно-транспортная накладная,
счет-фактура, акт приема-передачи, подписанный полномочными
представителями сторон, акт ввода в эксплуатацию, акт инструктажа
(обучения) персонала представляются в бухгалтерию Заказчика и
Получателя.
IV. Ответственность сторон:
4.1. Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение
выполнения Контракта на сумму, равную 3 (трем) процентам от цены
контракта. Обеспечение выполнения контракта предоставляется в
форме банковской гарантии. Обеспечение выполнения контракта
возвращается Поставщику не позднее чем через 28 (двадцать восемь)
дней после даты завершения Поставщиком своих обязательств по
настоящему контракту, за исключением гарантийных.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему государственному контракту Поставщик и Заказчик
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. Просрочка поставки Товара в соответствии с п. 3.3
государственного контракта влечет за собой уплату Поставщиком
неустойки в виде пени в размере 0,3 процента от стоимости не
поставленного Товара за каждый день просрочки.
4.4. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения своих
обязательств по государственному контракту.
4.5. Споры, возникшие при исполнении и толковании условий
настоящего государственного контракта, а также приложений и
дополнительных соглашений к нему, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
V. Прочие условия:
5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или
частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему
государственному контракту, а именно: стихийных бедствий, военных
действий любого характера, блокады, запрещения экспорта или
импорта, сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
5.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 15 дней,
то каждая из сторон будет иметь право расторгнуть настоящий
государственный контракт.
5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение
обязательств по указанным причинам, должна о наступлении и
прекращении действия таких обстоятельств немедленно извещать
другую сторону в письменном виде и в подтверждение представлять
соответствующие документы.
VI. Заключительные положения:
6.1. При просрочке в поставке Товара Получатель вправе
отказаться от принятия, а Заказчик от оплаты непоставленного
Товара в одностороннем порядке, заблаговременно уведомив об этом
Поставщика, либо по дополнительному соглашению согласовать с
Поставщиком новые сроки поставки, а если необходимо - и другие
условия выполнения настоящего контракта.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
(полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего по
качеству требованиям, установленным настоящим контрактом,
предварительно уведомив об этом Поставщика.
6.3. При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных
средств, выделенных для финансирования Заказчика, по
дополнительному соглашению стороны должны согласовать новые сроки
поставки, а если необходимо - и другие условия выполнения
настоящего контракта.
6.4. Заказчик и Получатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях:
- при недостижении соглашения, предусмотренного п. 6.1, 6.3;
- в случае грубого нарушения Поставщиком принятых на себя
обязательств.
6.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему
государственному контракту рассматриваются в качестве его
неотъемлемой части.
6.6. Все приложения и уведомления по настоящему
государственному контракту осуществляются сторонами в письменной
форме.
6.7. Настоящий государственный контракт вступает в силу и
становится обязательным для сторон с момента его заключения и
внесения в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
настоящему государственному контракту.
6.8. Настоящий государственный контракт подписан в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
VII. Адреса и реквизиты сторон
Поставщика:
Заказчика:
От Поставщика: От Заказчика:
Генеральный директор
____________________ _____________________
"__" ________ 200_ г. "___"_________ 200 г.
Приложение 1
к государственному контракту
на поставку товара
N ___от "__" _______ 200_ г.
ГРАФИК
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ
Заказчик: полное наименование и юридический адрес Заказчика.
Получатель: полное наименование и юридический адрес Получателя.
----T----------------------------T-------------------------T--------------¬
¦ N ¦Наименование работ по госу-¦ Срок выполнения, ¦Расчетная цена¦
¦п/п¦дарственному контракту и ос-¦ начало, окончание ¦этапа, в т.ч. ¦
¦ ¦новных этапов его выполнения¦ (месяц, год) ¦ НДС, руб. ¦
+---+----------------------------+-------------------------+--------------+
¦1. ¦Поставка. Полное наименова-¦в соответствии с п. 3.2,¦ ____________ ¦
¦ ¦ние товара. Поставки "Инко- ¦3.3 настоящего государ-¦ в т.ч. НДС ¦
¦ ¦термс DDP" ¦ственного контракта ¦ ____________ ¦
+---+----------------------------+-------------------------+--------------+
¦2. ¦Монтаж, пусконаладочные ра-¦в соответствии с п. 3.5,¦ ____________ ¦
¦ ¦боты и инструктаж персонала ¦3.6 настоящего государ-¦ в т.ч. НДС ¦
¦ ¦ ¦ственного контракта ¦ ____________ ¦
L---+----------------------------+-------------------------+---------------
От Поставщика: От Заказчика:
Генеральный директор
____________________ _____________________
"___" _______ 200_ г. "___"_________ 200 г.
Приложение 2
к государственному контракту
на поставку товара
N ___ от "__" ______ 200_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Заказчик: полное наименование и юридический адрес Заказчика.
Получатель: полное наименование и юридический адрес Получателя.
----T---------------------T------T--------T----T---------T-----T-----¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Един.¦ Цена ¦Кол-¦Сумма без¦Сумма¦Итого¦
¦п/п¦ изделия ¦ изм. ¦без НДС,¦во ¦НДС, руб.¦ НДС,¦с НДС¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ руб.¦руб. ¦
+---+---------------------+------+--------+----+---------+-----+-----+
¦1. ¦Товар в составе: ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+--------+----+---------+-----+-----+
¦2. ¦Монтаж, пусконаладоч-¦услуга¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные работы и инструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таж персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+--------+----+---------+-----+-----+
¦ ВСЕГО:¦ ¦
¦ +-----+
¦ в т.ч. НДС:¦ ¦
L--------------------------------------------------------------+------
От Поставщика: От Заказчика:
Генеральный директор
____________________ _____________________
"___" _______ 200_ г. "___"_________ 200 г.
Форма N 7.4
(приложение 4)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
N ____
Санкт-Петербург
"___" ___________ 200_ г.
________________________ (далее - Заказчик), в лице
____________________, действующего на основании ______________, с
одной стороны и ________________, в лице генерального директора
______________________________, действующего на основании
______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой
стороны, заключили настоящий государственный контракт о
нижеследующем:
I. Предмет государственного контракта:
1.1. Поставщик обязуется поставить ______________________
(далее - Товар) в ____________________________, (далее -
Получатель) в соответствии со спецификацией (приложение 2),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Государственного
контракта, Получатель обязуется обеспечить приемку указанного
Товара, а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности
должен соответствовать требованиям технических паспортов на
изделия, входящие в приложение 2.
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов поставки
определяются графиком поставки товаров и выполнения сопутствующих
услуг (приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта.
II. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость поставляемого Товара в рамках настоящего
государственного контракта составляет сумму ______ (_____) рублей
___ копеек, в т.ч. НДС - ________ (________) рублей ___ копеек.
2.2. Оплата поставляемого Товара будет производиться за счет
средств городского бюджета при условии и по мере поступления
бюджетных средств. Оплата производится по статье ____________, код
целевой статьи ____________, код экономической статьи.
Лимит на 2004 год - ________________________________________.
2.3. Установленная настоящим контрактом стоимость поставляемого
Товара или порядок ее определения не могут быть изменены в
одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент
заключения контракта исключалась возможность предусмотреть полный
объем поставляемого Товара.
В случае увеличения или уменьшения объема поставляемого Товара
или его стоимости по соглашению сторон может быть соответственно
изменена цена Товара, установленная в соответствии с настоящим
контрактом.
2.4. Основанием для оплаты в соответствии с п. 2.1 настоящего
контракта поставленного Товара являются товарная накладная, счет-
фактура, акт приема-передачи поставленного Товара, подписанные
Получателем и Поставщиком и представленные в бухгалтерию
Заказчика.
2.5. Оплата производится в течение 10 банковских дней с момента
поставки товара.
2.6. Заказчик по дополнительному соглашению с Поставщиком имеет
право на досрочную оплату по настоящему государственному
контракту.
2.7 Заказчик признается исполнившим свои обязательства по
оплате Товара в полном объеме с момента списания денежных средств
со счета Заказчика, в сумме, указанной в п. 2.1 настоящего
государственного контракта, на расчетный счет Поставщика.
III. Порядок сдачи и приемки товара
3.1. Перечень и количество единиц поставляемого Товара
Поставщиком Получателю приведены в приложении 2.
3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Заказчику
согласно приложению 1.
3.3. Датой поставки Товара (моментом перехода права
собственности) признается дата подписания товарной накладной и
акта приема-передачи Товара Получателем.
3.4. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по
поставке Товара в полном объеме с момента подписания товарной
накладной и акта приема-передачи Товара Получателем согласно п.
3.3 настоящего государственного контракта.
3.5. Поставщик по согласованию с Заказчиком и Получателем имеет
право на досрочную поставку Товара по настоящему государственному
контракту.
3.6. Отгрузка Товара осуществляется сопроводительными
документами Поставщика: счетом-фактурой, товарной накладной.
3.7. Приемка поставленного Товара по количеству и качеству
осуществляется Получателем по месту доставки и подтверждается
актом приема-передачи, подписанным полномочными представителями
сторон.
3.8. В случае мотивированного отказа Получателя от приемки
Товара сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок, сроков их выполнения и условий
финансирования.
3.9. Распаковка Товара, поставляемого по настоящему
государственному контракту, и прием его на гарантию осуществляются
представителем Поставщика на территории Получателя.
3.10. Гарантийный срок эксплуатации поставленного Товара
составляет 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию, но не более
18 месяцев с момента его поставки. Остаточный срок годности
лекарственных средств и изделий медицинского назначения должен
составлять не менее 80%. Поставка Товара с другим остаточным
сроком годности только по дополнительному соглашению с Получателем
и Заказчиком.
3.11. Доставка осуществляется собственным автотранспортом
Поставщика и за его счет.
3.12. Оригиналы документов: товарно-транспортная накладная,
счет-фактура, акт приема-передачи, подписанный полномочными
представителями сторон, предоставляются в бухгалтерию Получателя и
Заказчика.
IV. Ответственность сторон
4.1. Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение
выполнения контракта на сумму, равную 3 (трем) % от цены
контракта. Обеспечение выполнения контракта предоставляется в
форме банковской гарантии. Обеспечение выполнения контракта
возвращается Поставщику не позднее, чем через 28 (двадцать восемь)
дней после даты завершения Поставщиком своих обязательств по
настоящему контракту, за исключением гарантийных.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему государственному контракту Поставщик, Получатель и
Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Просрочка поставки Товара в соответствии с п. 3.2
государственного контракта влечет за собой уплату Поставщиком
неустойки в виде пени в размере 0,3% от стоимости непоставленного
Товара за каждый день просрочки.
4.4. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения своих
обязательств по государственному контракту.
4.5. Споры, возникшие при исполнении и толковании условий
настоящего государственного контракта, а также приложений и
дополнительных соглашений к нему, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградском области.
V. Прочие условия
5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или
частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему
государственному контракту, а именно: стихийных бедствий, военных
действий любого характера, блокады, запрещения экспорта или
импорта, сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
5.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 15 дней,
то каждая из сторон будет иметь право расторгнуть настоящий
государственный контракт.
5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение
обязательств по указанным причинам, должна о наступлении и
прекращении действия таких обстоятельств немедленно извещать
другую сторону в письменном виде и в подтверждение представлять
соответствующие документы.
VI. Заключительные положения
6.1. При просрочке в поставке товара Получатель вправе
отказаться от принятия Товара, а Заказчик от оплаты
непоставленного Товара в одностороннем порядке, заблаговременно
уведомив об этом Поставщика, либо по дополнительному соглашению
согласовать с Поставщиком новые сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения настоящего контракта.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
(полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего по
качеству требованиям, установленным настоящим контрактом,
предварительно уведомив об этом Поставщика.
6.3. При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных
средств, выделенных для финансирования Заказчика, по
дополнительному соглашению Стороны должны согласовать новые сроки,
а если необходимо, и другие условия выполнения настоящего
контракта.
6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего контракта в случаях:
- при недостижении соглашения, предусмотренного п. 6.1, 6.3;
- в случае грубого нарушения Поставщиком принятых на себя
обязательств.
6.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему
государственному контракту рассматриваются в качестве его
неотъемлемой части.
6.6. Все приложения и уведомления по настоящему
государственному контракту осуществляются сторонами в письменной
форме.
6.7. Настоящий государственный контракт признается заключенным
с момента его подписания сторонами, внесения в Реестр
государственных контрактов Санкт-Петербурга и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
государственному контракту.
6.8. Настоящий государственный контракт подписан в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
VII. Адреса и реквизиты сторон
Поставщика:
Заказчика:
От Поставщика: От Заказчика:
Генеральный директор
____________________ _____________________
"__" ________ 200_ г. "___"_________ 200 г.
Приложение 1
к государственному контракту
на поставку товара
N ___ от "___" _____ 200_ г.
ГРАФИК
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ
Заказчик: полное наименование и юридический адрес Заказчика.
Получатель: полное наименование и юридический адрес Получателя.
----T----------------------------T-----------------T--------------¬
¦ N ¦Наименование работ по госу-¦ Срок выполнения,¦Расчетная цена¦
¦п/п¦дарственному контракту и ос-¦начало, окончание¦этапа, в т.ч. ¦
¦ ¦новных этапов его выполнения¦ (месяц, год) ¦ НДС, руб. ¦
+---+----------------------------+-----------------+--------------+
¦1. ¦Поставка. Полное наименова-¦в соответствии с¦ ____________ ¦
¦ ¦ние товара. Поставки "Инко- ¦п. 3.2 настоящего¦ в т.ч. НДС ¦
¦ ¦термс DDP" ¦государственного ¦ ____________ ¦
¦ ¦ ¦контракта ¦ ¦
L---+----------------------------+-----------------+---------------
От Поставщика: От Заказчика:
Генеральный директор
____________________ _____________________
"__" ________ 200_ г. "___"_________ 200 г.
Приложение 2
к государственному контракту
на поставку товара
N ___ от "__" ______ 200_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Заказчик: полное наименование и юридический адрес Заказчика.
Получатель: полное наименование и юридический адрес Получателя.
----T---------------------T------T--------T----T---------T-----T-----¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Един.¦ Цена ¦Кол-¦Сумма без¦Сумма¦Итого¦
¦п/п¦ изделия ¦ изм. ¦без НДС,¦во ¦НДС, руб.¦ НДС,¦с НДС¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ руб.¦руб. ¦
+---+---------------------+------+--------+----+---------+-----+-----+
¦1. ¦Товар в составе: ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+--------+----+---------+-----+-----+
¦ ВСЕГО:¦ ¦
¦ +-----+
¦ в т.ч. НДС:¦ ¦
L--------------------------------------------------------------+------
От Поставщика: От Заказчика:
Генеральный директор
____________________ _____________________
"___" _______ 200_ г. "___"_________ 200 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 12.02.2004 N 39-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКУПКИ ПРОДУКЦИИ СПОСОБОМ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
1. 110721 Оплата отопления и технологических нужд.
2. 110722 Оплата потребления газа.
3. 110730 Оплата потребления электрической энергии.
4. 110740 Оплата водоснабжения помещений.
5. 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества
(только по ценам, устанавливаемым государственным органом).
6. 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам.
7. Государственное унитарное предприятие "Автоматическая
телефонная станция Смольного" (в части предоставления услуг
связи).
8. Открытое акционерное общество "Петербургская телефонная
сеть" (в части предоставления услуг связи).
9. Управление вневедомственной охраны при Главном управлении
внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в части
предоставления услуг охраны объектов).
|
