УТРАТИЛО СИЛУ - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА -
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ОТ 27.12.2004 Г. N 389-Р
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июля 2004 г. N 231-р
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Во исполнение Указа Президента РФ от 08.04.1997 N 305 "О
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению
бюджетных расходов при организации закупки продукции для
государственных нужд", постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 23.12.2003 N 130 "О формировании, размещении и
исполнении заказа на поставку товаров, работ, услуг для
государственных нужд Санкт-Петербурга", постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2004 N 574 "О мерах по
совершенствованию системы государственного заказа Санкт-
Петербурга", приказа Комитета по здравоохранению N 20-п от 30
января 2004 года "О конкурсной комиссии по проведению конкурсов по
закупке товаров, работ и услуг для учреждений здравоохранения",
распоряжения Комитета по здравоохранению от 05.04.2004 N 94-р "О
передаче части функций государственного заказчика подведомственным
учреждениям здравоохранения", в целях обеспечения эффективного
расходования средств бюджета Санкт-Петербурга и внебюджетных
фондов Санкт-Петербурга при организации закупок продукции для
государственных учреждений здравоохранения, подведомственных
Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга (далее - Учреждения
здравоохранения):
1. Утвердить Положение об организации закупки товаров, работ и
услуг в Учреждениях здравоохранения согласно приложению 1.
2. Руководителям Учреждений здравоохранения:
2.1. Создать конкурсные комиссии для размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Учреждения здравоохранения.
2.2. Обеспечить заключение государственных контрактов и закупку
товаров, работ и услуг у поставщиков, признанных победителями по
результатам проведения конкурсных и внеконкурсных процедур,
проводимых государственной конкурсной комиссией при Правительстве
Санкт-Петербурга, межведомственными государственными конкурсными
комиссиями, а также государственными конкурсными комиссиями
Комитета по здравоохранению и подведомственных учреждений.
3. Считать утратившим силу распоряжение Комитета по
здравоохранению от 12.02.2004 N 39-р "О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в учреждениях
здравоохранения".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя председателя Комитета по экономическим вопросам
Кадырова Ф.Н.
И.о. председателя
Комитета по здравоохранению
В.Е.Жолобов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Руководители учреждений здравоохранения (далее -
учреждения):
1.1.1. После вступления в силу закона Санкт-Петербурга "О
бюджете Санкт-Петербурга" на очередной год в течение 15 дней с
даты доведения бюджетных ассигнований по бюджетной росписи до
учреждения разрабатывают и утверждают проекты годовых планов по
закупке товаров, работ и услуг (далее - продукции) для нужд
учреждения и представляют их в отдел экономики и перспективного
планирования Комитета по здравоохранению.
1.1.2. Проводят ежеквартальную корректировку годового плана
закупки товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными
бюджетными ассигнованиями.
1.2. При размещении заказа на поставку продукции не
допускается:
- заключение дополнительных соглашений на закупку продукции, не
предусмотренных основным (первоначальным) государственным
контрактом;
- установление дискриминационных требований к поставщикам и
иных требований, нарушающих антимонопольное законодательство;
- разделение (декомпозиция) одного вида закупок однородной
продукции на части и (или) разделение выделенных на этот вид
закупок средств бюджета Санкт-Петербурга, приводящее к увеличению
общей стоимости закупок либо к использованию иных способов
закупки.
1.3. При проведении размещения заказа на поставку продукции
размер МРОТа равен 100 рублям.
В случае изменения размера МРОТа, установленного для проведения
процедур размещения заказа, в Положение вносятся изменения.
2. Размещение заказа на поставку продукции методом запроса
ценовых котировок
2.1. Учреждения вправе самостоятельно без формирования
конкурсной комиссии осуществлять закупку продукции на сумму не
свыше 30 тыс. рублей.
2.2. Закупка продукции на сумму до 600 МРОТ проводится
конкурсной (котировочной) комиссией учреждения методом запроса
ценовых котировок.
2.3. Закупка продукции одного вида на сумму от 600 МРОТ до 2500
МРОТ проводится конкурсной (котировочной) комиссией учреждения с
согласованием результатов государственной конкурсной комиссией
Комитета по здравоохранению (далее - комиссией Комитета по
здравоохранению).
2.4. Годовая сумма денежных средств, израсходованных
учреждением на закупки методом запроса ценовых котировок, не может
превышать 15 процентов от годового лимита денежных средств
согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям по бюджетной росписи
учреждения.
2.5. Документы, представленные учреждением на комиссию Комитета
по здравоохранению для согласования закупки методом запроса
ценовых котировок, рассматриваются в срок не более 1 месяца со дня
поступления в отдел по формированию городского заказа для
государственных нужд здравоохранения Комитета по здравоохранению.
2.6. Для согласования закупки методом запроса котировок на
выполнение работ и оказание услуг представляются документы в
соответствии с приложением 2.
2.7. Для согласования закупки методом запроса котировок на
поставку товаров представляются документы в соответствии с
приложением 3 или 4.
2.8. Все документы представляются на согласование в двух
экземплярах: оригинал и копия. Оригиналы после заседания комиссии
Комитета по здравоохранению вместе с выпиской из протокола
заседания комиссии возвращаются учреждению. Документы, не
соответствующие требованиям данного Положения, возвращаются
учреждению без согласования.
2.9. При закупке продукции методом запроса ценовых котировок
учреждениям необходимо привлекать к участию поставщиков
(подрядчиков), прошедших предварительный квалификационный отбор в
Комитете по здравоохранению, в случае проведения такого отбора.
3. Размещение заказа на поставку продукции проведением
конкурсов
3.1. Закупка продукции одного вида с общим лимитом
финансирования свыше 2500 МРОТ проводится способом открытых,
закрытых и двухэтапных конкурсов.
3.2. Закупка продукции одного вида с общим лимитом
финансирования свыше 2500 МРОТ до 5 млн рублей обеспечивается
государственными конкурсными комиссиями Комитета по
здравоохранению или учреждения в части переданных ему функций
государственного заказчика.
3.3. При проведении закупки государственной конкурсной
комиссией учреждения следует руководствоваться положениями
соглашения "О передаче части функций государственного заказчика" и
приложением 16 данного Положения.
3.4. Закупка продукции одного вида с общим лимитом
финансирования на сумму от 5,0 млн рублей до 50,0 млн рублей
обеспечивается межведомственными государственными конкурсными
комиссиями Санкт-Петербурга по профилю закупаемой продукции.
3.5. Закупка продукции одного вида с общим лимитом
финансирования на сумму от 50,0 млн рублей обеспечивается
государственной конкурсной комиссией при Правительстве Санкт-
Петербурга.
3.6. При проведении закупки продукции государственными
конкурсными комиссиями: Комитета по здравоохранению,
межведомственными, Правительства Санкт-Петербурга учреждения
представляют в отдел по формированию городского заказа для
государственных нужд здравоохранения Комитета по здравоохранению
документы в соответствии с приложениями 6 и 7.
4. Размещение заказа на поставку продукции у единственного
источника
4.1. Учреждения вправе самостоятельно осуществлять закупку
продукции у единственного источника по Перечню оснований для
самостоятельного размещения заказа Санкт-Петербурга в соответствии
с приложением 8.
4.2. При осуществлении закупки продукции на сумму свыше 30 тыс.
рублей у единственного источника и не указанных в Перечне
приложения 8 учреждение направляет пакет документов в отдел по
формированию городского заказа для государственных нужд
здравоохранения Комитета по здравоохранения для дальнейшего
рассмотрения на соответствующей государственной конкурсной
комиссии.
4.3. В состав документов при закупке продукции у единственного
источника входит: сопроводительное письмо с обоснованием закупки,
проект контракта, лицензия на соответствующий вид деятельности или
устав поставщика продукции, если вид деятельности не
лицензируется, бухгалтерский баланс поставщика продукции,
обеспечение контракта в виде банковской гарантии при закупке
продукции на сумму свыше 2500 МРОТ, иные документы, обосновывающие
закупку у единственного источника.
5. Нормативные документы
5.1. Конкурсным (котировочным) комиссиям учреждений по
проведению размещения заказов на поставку продукции в своей
деятельности руководствоваться следующими нормативными
документами:
- Гражданским кодексом РФ;
- Указом Президента РФ N 305 от 08.04.1997 "О первоочередных
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов
при организации закупки продукции для государственных нужд";
- Федеральным законом РФ N 97-ФЗ от 06.05.1999 "О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд";
- Законом Санкт-Петербурга "О заказе Санкт-Петербурга" N 91-18
от 20.05.1999;
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 130 от
23.12.2003 "О формировании, размещении и исполнении заказа на
поставку товаров, работ, услуг для государственных нужд Санкт-
Петербурга";
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 574 от
20.04.2004 "О мерах по совершенствованию системы государственного
заказа Санкт-Петербурга";
- Методическими рекомендациями Минэкономики РФ по проведению
торгов (конкурса) на закупку товаров (работ), квалификационному
отбору поставщиков (подрядчиков). Приказ Минэкономики РФ N 117 от
30.09.1997;
- настоящим Положением, а также иными нормативными актами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОГЛАСОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МЕТОДОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
1. Письмо-заявка на имя начальника отдела по формированию
городского заказа для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению в соответствии с приложением 9 и
согласованное с отделом материально-технической базы учреждений
здравоохранения Комитета по здравоохранению.
2. Запрос котировочной цены не менее 3 организаций в
соответствии с приложением 10. В случае проведения
квалификационного отбора организаций в Комитете по здравоохранению
- из числа прошедших отбор.
3. Техническое задание с ведомостью объема работ на
затребованную работу или услугу в соответствии с приложениями 11 и
12.
4. Котировочные заявки от организаций в соответствии с
приложением 13.
5. Протокол регистрации котировочных заявок, оформленный в
соответствии с приложением 14. Протокол должен быть полностью
заполнен.
6. Итоговый протокол размещения заказа методом запроса ценовых
котировок, оформленный в соответствии с приложением 15. Протокол
должен быть полностью заполнен. Основной критерий выбора
победителя - наименьшая цена предложения.
7. Проект государственного контракта (договора) в соответствии
с приложением 24. Сумма по смете без включения в нее стоимости
услуг за технадзор должна соответствовать сумме контракта
(договора).
Проект государственного контракта (договора) вместе с
приложениями должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью
поставщика.
8. Лицензии поставщиков (нотариально заверенная копия) на
соответствующий контракту вид деятельности.
9. Схема помещений при проведении ремонтных работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОГЛАСОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
МЕТОДОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ,
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР
1. Письмо-заявка на имя начальника отдела по формированию
городского заказа для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению в соответствии с приложением 9,
согласованное с отделом экономики и перспективного развития
Комитета по здравоохранению.
2. Запрос котировочной цены не менее чем от 3 организаций в
соответствии с приложением 10. В случае проведения
квалификационного отбора организаций в Комитете по здравоохранению
- из числа прошедших отбор.
3. Техническое задание на закупаемый товар с указанием
требований и спецификации должно быть утверждено и заверено
печатью учреждения.
4. Котировочные заявки организаций в соответствии с приложением
13.
5. Протокол регистрации котировочных заявок, оформленный в
соответствии с приложением 14. Протокол должен быть полностью
заполнен.
6. Итоговый протокол размещения заказа методом запроса ценовых
котировок, оформленный в соответствии с приложением 15. Основной
критерий выбора победителя - наименьшая цена предложения. Протокол
должен быть полностью заполнен.
7. Проект государственного контракта (договора) в соответствии
с приложениями 25.1, 25.2 или 25.3. Проект контракта (договора)
вместе с приложениями к нему должен быть прошит, пронумерован,
скреплен печатью поставщика.
8. Лицензии поставщиков (нотариально заверенная копия).
9. Свидетельство о государственной регистрации поставщиков
(нотариально заверенная копия), в случае если соответствующий
контракту вид деятельности не лицензируется.
10. Доверенность производителя (на фирменном бланке с
оригинальной подписью и печатью) или копию договора (контракта)
поставщика с производителем товара.
11. Копия регистрационного удостоверения Министерства
здравоохранения РФ на закупаемый товар.
12. Копия сертификата соответствия или декларации о
соответствии, принятая в установленном порядке и
зарегистрированная в органе по сертификации для изделий,
включенных в Перечень продукции, подлежащих обязательной
сертификации.
13. Копия сертификата об утверждении типа средства измерения -
при заказе по контракту на поставку средств измерений.
14. Копия гигиенического сертификата или гигиенического
заключения для изделий, включенных в Перечень видов продукции,
подлежащих обязательной сертификации в соответствии с приказом МЗ
РФ N 325 от 15.08.2001 "О санитарно-эпидемиологической экспертизе
продукции".
15. Копии сертификата соответствия и паспорта качества от
производителя, заверенные печатью, при закупке готовых
лекарственных средств.
16. Копии прайс-листов от поставщиков на заявленные позиции
готовых лекарственных средств, заверенные в отделе обеспечения
лекарственными средствами и медицинскими изделиями Управления по
организации работы фармацевтических учреждений и предприятий КЗ.
Цены в прайс-листах должны формироваться с указанием торговой
надбавки, которая должна соответствовать требованиям,
установленным в распоряжении Администрации Санкт-Петербурга от
08.08.2002 N 1420-ра "О порядке установления предельных оптовых и
розничных надбавок к ценам на лекарственные средства".
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СОГЛАСОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА МЕТОДОМ
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ,
ПРОШЕДШИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР
1. Письмо-заявка на имя начальника отдела по формированию
городского заказа для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению в соответствии с приложением 9,
согласованное с отделом экономики и перспективного развития
Комитета по здравоохранению.
2. Запрос котировочной цены не менее чем от 3 организаций в
соответствии с приложением 10. В случае проведения
квалификационного отбора организаций в Комитете по здравоохранению
- из числа прошедших отбор.
3. Техническое задание на закупаемый товар с указанием
требований и спецификации должно быть утверждено и заверено
печатью учреждения.
4. Котировочные заявки организаций в соответствии с приложением
13.
5. Протокол регистрации котировочных заявок, оформленный в
соответствии с приложением 14. Протокол должен быть полностью
заполнен.
6. Итоговый протокол размещения заказа методом запроса ценовых
котировок, оформленный в соответствии с приложением 15. Основной
критерий выбора победителя - наименьшая цена предложения. Протокол
должен быть полностью заполнен.
7. Проект государственного контракта (договора) в соответствии
с приложениями 25.1, 25.2 или 25.3. Проект контракта (договора)
вместе с приложениями к нему должен быть прошит, пронумерован,
скреплен печатью поставщика.
8. Копия сертификата соответствия и паспорта качества от
производителя, заверенных печатью, при закупке готовых
лекарственных средств.
9. Копии прайс-листов от поставщиков на заявленные позиции
готовых лекарственных средств, заверенные в отделе обеспечения
лекарственными средствами и медицинскими изделиями Управления по
организации работы фармацевтических учреждений и предприятий КЗ.
Цены в прайс-листах должны формироваться с указанием торговой
надбавки, которая должна соответствовать требованиям,
установленным в распоряжении Администрации Санкт-Петербурга от
08.08.2002 N 1420-ра "О порядке установления предельных оптовых и
розничных надбавок к ценам на лекарственные средства".
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
Начальнику отдела
по формированию городского заказа
для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению
Логунову Б.В.
ПИСЬМО-ЗАЯВКА
Прошу Вас провести конкурсную процедуру размещения заказа на
закупку ____________________________________________________________,
(наименование товара, работ и услуг)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
---T----------------------------------------------T-----------------¬
¦1 ¦Основание проведения закупки ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦2 ¦Объем и источник финансирования (статьи, коды)¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦3 ¦Содержание закупки с конкретными перечислени-¦ ¦
¦ ¦ями всех компонентов и составляющих, обоснова-¦ ¦
¦ ¦ние конкретной марки и производителя продукции¦ ¦
¦ ¦(может быть приложено) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦4 ¦Аналоги (эквиваленты) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦5 ¦Начальная цена закупки (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦6 ¦Количество (в чем измеряется) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦7 ¦Сроки поставки (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦8 ¦Сроки годности (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦9 ¦Адреса получателей ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦10¦Сопутствующие работы, услуги (подробно,¦ ¦
¦ ¦обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦11¦Цены сопутствующих работ, услуг (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦12¦Сроки оплаты и задаток (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦13¦Способ размещения (обоснование) ¦ ¦
+--+----------------------------------------------+-----------------+
¦14¦Другие сведения (примечания) ¦ ¦
L--+----------------------------------------------+------------------
Исполнитель _________________________________________________________
Главный врач ________________________________________________________
(с расшифровкой подписи)
Печать
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОТДЕЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОНКУРСНЫМИ КОМИССИЯМИ:КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Письмо-заявка на проведение конкурса с согласованием лимита
финансирования в отделе экономики и перспективного планирования
Комитета по здравоохранению в соответствии с приложением 5.
2. Техническое задание на требуемый товар с указанием
требований и спецификации, согласованное главным специалистом по
профилю Комитета по здравоохранению.
При проведении закупки товаров в рамках целевых программ Санкт-
Петербурга требуется согласование профильного лечебного отдела
Комитета по здравоохранению.
3. Электронная версия технического задания.
4. Прайс-листы для обоснования расчета суммы лимита
финансирования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОТДЕЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ РАБОТ И УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОНКУРСНЫМИ КОМИССИЯМИ: КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Письмо-заявка на проведение конкурса с согласованием лимита
финансирования в отделе развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения Комитета по здравоохранению в
соответствии с приложением 5.
2. Техническое задание в соответствии с приложением 11.
3. Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком и
проверенная технадзором в соответствии с приложением 12.
4. Электронная версия технического задания и ведомости объемов
работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА
1. Перечень экономических статей бюджета Санкт-Петербурга:
1.1. 110721 "Оплата отопления и технологических нужд";
1.2. 110722 "Оплата потребления газа";
1.3. 110730 "Оплата потребления электрической энергии";
1.4. 110740 "Оплата водоснабжения помещений";
1.5. 110750 "Оплата аренды помещений, земли и другого имущества
(только по ценам, устанавливаемым государственным органом);
1.6. 110760 "Оплата льгот по коммунальным услугам".
2. По видам товаров, работ и услуг, поставляемых в целях
обеспечения деятельности исполнительных органов государственной
власти и подведомственных им государственных предприятий и
учреждений:
2.1. В части работ (оказания услуг) проводной связи -
государственное унитарное предприятие "Автоматическая телефонная
станция Смольного";
2.2. В части работ (оказания услуг) проводной телефонной связи
- открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком";
2.3. В части работ (оказания услуг) охраны объектов -
Управление вневедомственной охраны при Главном управлении
внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
2.4. В части работ (оказания услуг) автотранспортных перевозок
- государственное унитарное предприятие "Смольнинское";
2.5. В части выполнения работ (оказания услуг) по текущему
содержанию объектов озеленения общественного (общего) пользования,
в том числе объектов садово-паркового хозяйства (сады, парки,
скверы, уличное озеленение) - государственные унитарные
предприятия, имущество которых находится в государственной
собственности Санкт-Петербурга, осуществляющие в соответствии с
уставом предприятия эксплуатацию, обслуживание, содержание и
ремонт указанных объектов озеленения и подведомственные Комитету
по благоустройству и дорожному хозяйству;
2.6. В части продукции, поставляемой субъектами естественных
монополий, расположенными на территории Санкт-Петербурга и
являющимися единственными поставщиками продукции (если указанная
продукция не предусмотрена пунктами 1.1-1.6 настоящего Перечня) в
следующих сферах:
- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам,
- транспортировка газа по трубопроводам,
- железнодорожные перевозки,
- услуги транспортных терминалов,
- услуги общедоступной электрической и почтовой связи,
- услуги по передаче электрической энергии,
- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике,
- услуги по передаче тепловой энергии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
Начальнику отдела
по формированию городского заказа
для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению
Логунову Б.В.
ПИСЬМО-ЗАЯВКА
Прошу согласовать итоги проведенной процедуры размещения заказа
методом запроса ценовых котировок на закупку
_____________________________________________________________________
(наименование товара, работ и услуг)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Финансирование предусмотрено за счет средств ________________________
_____________________________________________________________________
Размер финансирования на данную закупку составляет ____ руб. ___ коп.
Код целевой статьи: _____________
Код экономической статьи: _____________
Приложения (в соответствии с формами) на ______ листах.
Подпись ________________________________ Печать Дата _______
(расшифровка подписи, должность)
Контактный тел. ________
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
Дата:
Кому: ________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование, почтовый и телеграфный адрес, номер телекса и/или
факса, имя и должность ответственного лица)
предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки
следующего товара, работы и услуги:
_____________________________________________________________________
(полное наименование товара, работ, услуг)
Сроки выполнения (поставки) товара, работ, услуг: __________________.
Гарантия на выполненные работы, услуги не менее: __________________.
Сумма Вашего предложения не должна превышать _______________________.
Если предусмотрено авансирование:
Оплата поставляемой продукции будет произведена с выплатой аванса в
размере ____% от цены контракта.
Если авансирование не предусмотрено:
Оплата поставляемой продукции будет произведена ____________________.
В случае Вашего согласия принять участие в процедуре размещения
заказа на поставку товаров, указанных работ и услуг просим
представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу ___________
______________________ до __________________________________________.
(дата окончания принятия котировки цен)
Приложение: техническое задание (ведомость объемов работ)
на ___ листах.
М.П. _________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи, должность)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
"Утверждаю":
_________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи, должность)
М.П. "___" ________ 200_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
__________________________________________________________
(наименование работ (услуг)
1. Общие данные:
1.1. Юридический адрес, наименование строения:
_____________________________________________________________________
1.2. Заказчик:
_____________________________________________________________________
1.3. Основание для производства работ:
_____________________________________________________________________
(наименование документации, на основании которой запланированы
работы (услуги)
1.4. Назначение помещений:
_____________________________________________________________________
1.5. Основные технико-экономические показатели:
- этажность: ____________________________________________________
- год постройки: ________________________________________________
- пропускная способность, коечная мощность: _____________________
- общая площадь помещений: ______________________________________
- строительный объем: ___________________________________________
Руководитель технической службы
учреждения здравоохранения _______________ ____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ________________________________________________
(наименование работ (услуг)
1. Вид работ - общестроительные работы
----T-----------------------------------------T----------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ Объемы ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 1 ¦Ремонт штукатурки стен ¦кв. м ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 2 ¦Разборка старой керамической плитки ¦кв. м ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 3 ¦Окраска стен ¦кв. м ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 4 ¦И т.д. ¦кв. м ¦ ¦
L---+-----------------------------------------+----------+-----------
2. Вид работ - замена или ремонт внутренних инженерных сетей
----T-----------------------------------------T----------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ Объемы ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 1 ¦Демонтаж существующих трубопроводов ¦пог. м ¦ ¦
¦ ¦Д = _____ мм ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 2 ¦Врезка в действующие системы ¦шт. ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 3 ¦Ремонт или замена задвижек Д = _____ мм ¦пог. м ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 4 ¦И т.д. ¦пог. м ¦ ¦
L---+-----------------------------------------+----------+-----------
3. Вид работ - электромонтажные работы
----T-----------------------------------------T----------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ Объемы ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 1 ¦Демонтаж оборудования (наименование) ¦шт. ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 2 ¦Монтаж оборудования (наименование) ¦шт. ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 3 ¦Монтаж кабеля сеч. - _____ ¦пог. м ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+----------+----------+
¦ 4 ¦И т.д. ¦пог. м ¦ ¦
L---+-----------------------------------------+----------+-----------
Вышеуказанным образом оформляются ведомости объемов работ по
остальным видам работ.
Руководитель технической службы Представитель фирмы,
Учреждения здравоохранения осуществляющей технадзор
_________________________ _____________________________
(подпись, печать, Ф.И.О.) (заключение, подпись, печать,
Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата:
Кому ___________________________
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить (поставку товара,
выполнение работ, услуг): ___________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование товара, работ, услуг)
на сумму ___________________________ или другие суммы, подтвержденные
прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществить
поставку товара, выполнение работ, услуг в соответствии со сроком
поставки товара, выполнения работ, услуг, приведенным в запросе
котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая
котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении
контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и
представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на
стороны никаких дополнительных обязательств.
____________________________
____________________________
(подпись, должность, печать)
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ПРОТОКОЛ
РЕГИСТРАЦИИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению процедуры размещения
заказа методом запроса ценовых котировок на право заключения
государственного контракта на поставку товара, выполнение работ,
услуг _______________________________________________________________
(наименование товара, работ, услуг)
_____________________________________________________________________
(наименование лечебного учреждения)
В составе:
Председатель комиссии: ______________________________________________
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии)
Составили настоящий протокол о том, что поступило _____ заявок от:
КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ
----T------------T-----------T--------T----------T--------T--------¬
¦ N ¦Наименование¦ Цена ¦Условия ¦ Сроки ¦Гарантия¦ Другие ¦
¦п/п¦ участника ¦предложения¦ оплаты ¦выполнения¦ ¦критерии¦
+---+------------+-----------+--------+----------+--------+--------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------+----------+--------+--------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------+----------+--------+--------+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------+----------+--------+--------+
¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------+----------+--------+--------+
¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-----------+--------+----------+--------+---------
Председатель комиссии: _______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(подписи членов комиссии с расшифровкой)
Секретарь ___________________________
(подпись)
М.П. "___" __________ 200_ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению процедуры размещения
заказа методом запроса ценовых котировок на право заключения
государственного контракта на поставку товара, выполнение работ и
оказание услуг ______________________________________________________
(наименование товаров, работ, услуг)
_____________________________________________________________________
(наименование лечебного учреждения)
В составе:
Председатель комиссии: ______________________________________________
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии)
По результатам рассмотрения котировочных заявок победителем
процедуры методом запроса котировок признан: ________________________
с ценой государственного контракта _______________ руб.
На следующих условиях (гарантия, авансирование, сроки выполнения
работ, услуг и др.): ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Обоснование выбора победителя: ______________________________________
(основной критерий выбора победителя -
наименьшая цена предложения)
_____________________________________________________________________
Председатель котировочной комиссии __________________________________
(подпись с расшифровкой)
Члены комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(подписи членов комиссии)
Секретарь ____________________________
(подпись)
М.П. "___"__________200__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА СОГЛАСОВАНИЕ В ОТДЕЛ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. До момента опубликования объявления об открытом конкурсе в
журнале "Государственный заказ Санкт-Петербурга" учреждение
представляет на согласование следующие документы:
- приказ по учреждению о проведении открытого конкурса,
- конкурсную документацию в 2 экз., разработанную на основе
типовой документации. Конкурсная документация должна быть
утверждена руководителем учреждения, прошита и пронумерована,
- проект объявления об открытом конкурсе для опубликования в
журнале "Государственный заказ Санкт-Петербурга",
- при проведении открытого конкурса на проведение работ и
оказании услуг: техническое задание и ведомость объемов работ в
соответствии с приложениями 11 и 12,
- при проведении открытого конкурса на закупку товаров
техническое задание на требуемый товар, утвержденное руководителем
учреждения,
- сопроводительное письмо с подтверждением лимита
финансирования профильным отделом Комитета по здравоохранению.
2. После подведения итогов открытого конкурса государственной
конкурсной комиссией учреждения на согласование государственной
конкурсной комиссии Комитета по здравоохранению представляются
следующие документы:
- сопроводительное письмо в соответствии с приложением 17,
- ведомость приглашенных на вскрытие конвертов в соответствии с
приложением 18,
- протокол по вскрытию конвертов с заявками с приложениями в
соответствии с приложением 19 данного положения,
- итоговый протокол с приложениями в соответствии с приложением
21 данного положения,
- конкурсная заявка организации - победителя конкурса,
- проект контракта с победителем конкурса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
На бланке учреждения
Начальнику отдела
по формированию городского заказа
для государственных нужд здравоохранения
Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
Логунову Б.В.
ПИСЬМО-ЗАЯВКА
Прошу согласовать итоги проведенного открытого конкурса (без
предварительной квалификации) на закупку ____________________________
_____________________________________________________________________
(наименование товаров, работ, услуг)
Финансирование предусмотрено за счет средств ________________________
_____________________________________________________________________
Размер финансирования на данную закупку составляет ____ руб. ___ коп.
Код целевой статьи: __________________
Код экономической статьи: __________________
Приложение (в соответствии с формами) на ________ листах
Руководитель учреждения ______________________/_____________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать
Контактный телефон: _____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
_____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
по проведению конкурсов (торгов) на закупку
______________________________________________________
(наименование закупки товаров, работ, услуг)
ВЕДОМОСТЬ ПРИГЛАШЕННЫХ ________ НА ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ
(дата)
С ЗАЯВКАМИ, ПОСТУПИВШИМИ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
____________________________________
(полное название конкурса)
---------------------------T---------T----------------------T-------¬
¦ Наименование учреждения ¦Должность¦Фамилия, имя, отчество¦Подпись¦
¦ (организации) ¦ ¦ (полностью) ¦ ¦
+--------------------------+---------+----------------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+----------------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+----------------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+----------------------+--------
Председатель конкурсной комиссии ___________________/_______________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь конкурсной комиссии ___________________/_______________/
(подпись) (Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
_____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
по проведению конкурсов (торгов) на закупку
____________________________________________
(наименование закупки товаров, работ, услуг)
2.1. ПРОТОКОЛ
по вскрытию конвертов с заявками, поступившими на
открытый конкурс без предварительной квалификации на право заключения
государственного контракта на
_____________________________________________________________________
(наименование закупки, лота)
Лимит финансирования - ___________________ руб.
Санкт-Петербург "___" ________ 2004 год
Конкурсная комиссия в составе:
------------------------------------T-------------------------------¬
¦Председатель: ¦ N аттестационных свидетельств ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Члены: ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦1. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦2. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦3. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦4. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦5. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦6. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦7. ¦ ¦
L-----------------------------------+--------------------------------
рассмотрела следующие вопросы:
"___" _______ 200_ года было опубликовано объявление о проведении
____________________ конкурса без предварительной (с предварительной)
квалификацией (приложение 26 - копия объявления).
В объявление вносились (не вносились) изменения ___________ числа
в части _________________ (приложение 27 - копия внесений изменений в
объявление).
В соответствии с объявлением прием заявок участников
осуществлялся до _________________________.
В соответствии с объявлением дата вскрытия конвертов с заявками
участников - "_____" ____________ 200__ года.
На указанную дату было подано ____________ конвертов с заявками.
Подано с опозданием __________ конвертов с заявками.
Вопрос 1. По вопросу приема к рассмотрению конвертов, поданных с
опозданием, выступил: _______________________________________________
Решили: конверты, поданные с опозданием не вскрывать, вернуть
претендентам.
Голосовали:
"за" ____________; "против" __________; "воздержались" _________.
Вопрос 2. О назначении экспертной группы для составления
сравнительной квалификационной таблицы и оценки предложений
участников.
По вопросу назначения экспертной группы выступил:
_____________________________________________________________________
Решили: назначить экспертную группу в составе:
-----------------------------T--------------------------------------¬
¦ Должность ¦ Фамилия, имя, отчество (полностью) ¦
+----------------------------+--------------------------------------+
¦1. ¦ ¦
+----------------------------+--------------------------------------+
¦2. ¦ ¦
+----------------------------+--------------------------------------+
¦3. ¦ ¦
+----------------------------+--------------------------------------+
¦4. ¦ ¦
+----------------------------+--------------------------------------+
¦5. ¦ ¦
L----------------------------+---------------------------------------
Голосовали:
"за" _________; "против" _________; "воздержались" _________.
Вопрос 3. О дате и времени итогового заседания выступил: ________
______________.
Решили:
Назначить дату и время итогового заседания: _____________________
Голосовали:
"за" _________; "против" _________; "воздержались" _________.
Вопрос 4. Информация о ценовых предложениях участников в форме
сравнительной таблицы ценовых предложений участников конкурса
(приложение 20).
Подписи:
Председатель:
____________________________
Члены: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
на закупку
_____________________________________________________________________
(наименование закупки товаров, работ, услуг) (наименование лота)
_____________________________________________________________________
Лимит финансирования _________________________________ руб.
----T-------------T-----------------T----------------T-----------T------¬
¦ N ¦Наименование ¦Юридический адрес¦Цена предложения¦Обеспечение¦Приме-¦
¦п/п¦ поставщика ¦ поставщика ¦ поставщика ¦конкурсной ¦чание ¦
¦ ¦ (товаров, ¦(товаров, работ, ¦(товаров, работ,¦ заявки ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг)¦ услуг) ¦ услуг) ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----------------+----------------+-----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----------------+----------------+-----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----------------+----------------+-----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------+-----------------+----------------+-----------+-------
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии: _______________________
Члены конкурсной комиссии: _______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Примечание. При предоставлении протокола в Государственную
конкурсную комиссию Комитета по здравоохранению на согласование все
листы протокола должны иметь подлинные подписи членов конкурсной
комиссии учреждения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
3. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
_____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
по проведению конкурсов (торгов) на закупку
____________________________________________
(наименование закупки товаров, работ, услуг)
ПРОТОКОЛ (ИТОГОВЫЙ)
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Санкт-Петербург "___" _________ 200_ год
Конкурсная комиссия в составе:
------------------------------------T-------------------------------¬
¦Председатель: ¦ N аттестационных свидетельств ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Члены: ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦1. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦2. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦3. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦4. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦5. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦6. ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦7. ¦ ¦
L-----------------------------------+--------------------------------
рассмотрела следующие вопросы:
В соответствии с протоколом заседания комиссии от
"___" ______200_ года была назначена экспертная группа для подготовки
сравнительной квалификационной таблицы и оценки предложений
участников.
Вопрос 1. По работе экспертной группы выступил __________________
_____________________________________________________________________
и предложил членам комиссии принять к рассмотрению сравнительную
квалификационную таблицу участников (приложение 22):
Решили:
____________________________________________________________________.
Голосовали:
"за" ________; "против" _________; "воздержались" ________.
Вопрос 2. По вопросу о допуске к участию в конкурсе и отклонению
заявок, не соответствующих формальным требованиям, предусмотренным
конкурсной (квалификационной) документацией выступил:
_____________________________________________________________________
Решили:
1. Принять к рассмотрению и дальнейшему участию в конкурсе заявки
участников: _____________ как соответствующие формальным требованиям,
предусмотренным конкурсной (квалификационной) документацией на
основании пункта 45 Положения об организации закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд, утвержденного Указом Президента РФ от
08.04.1997.
Голосовали:
"за" ________; "против" _________; "воздержались" ________.
2. Не принимать к рассмотрению и дальнейшему участию в конкурсе
заявки участников: ________________ как не соответствующие формальным
требованиям, предусмотренным конкурсной (квалификационной)
документацией на основании пункта 46 Положения об организации закупки
товаров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденного Указом
Президента РФ от 08.04.1997.
Голосовали:
"за" _________; "против" ________; "воздержались" ________.
Вопрос 3.<*> Рассмотрение заявок участников, допущенных к
рассмотрению и участию в конкурсе с учетом экспертного заключения
(приложение 23):
По вопросу 3 выступил:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Решили:
Признать победившей заявку участника ________________ и заключить
с ним государственный контракт на сумму ____________________ руб.
Голосовали:
"за" ________; "против" _________; "воздержались" ________.
Подписи:
Председатель:
____________________________
Члены:
_____________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
СРАВНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА
---------------------------------T--------------T--------------T--------------¬
¦ Участники конкурса ¦ ¦ ¦ ¦
¦(юридические лица, индивидуаль-¦ ¦ ¦ ¦
¦ные предприниматели (наименова-¦______________¦______________¦______________¦
¦ние и адрес поставщика) ¦(наименование)¦(наименование)¦(наименование)¦
+--------------------------------+______________¦______________¦______________¦
¦ Документы, подтверждающие ¦ (адрес ¦ (адрес ¦ (адрес ¦
¦ правомочность и квалификацию ¦ поставщика) ¦ поставщика) ¦ поставщика) ¦
¦ участника конкурса ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Конкурсная документация ¦
+--------------------------------T--------------T--------------T--------------+
¦1. Конкурсная заявка (форма N 1)¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦2. Общие сведения об участнике¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурса (форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦3. Сведения о выполненных¦ ¦ ¦ ¦
¦аналогичных контрактах в течение¦ ¦ ¦ ¦
¦(2002-2004 гг.) (форма N 3) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦4. Конкурсное предложение¦ ¦ ¦ ¦
¦(форма N 6) с приложениями ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦5. Обеспечение конкурсной заявки¦ ¦ ¦ ¦
¦(форма N 7, 8, 9) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦6. Справка об аффилированных¦ ¦ ¦ ¦
¦лицах (форма N 10) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦7. Проект Государственного¦ ¦ ¦ ¦
¦контракта (форма N 11) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Уставные документы: ¦
+--------------------------------T--------------T--------------T--------------+
¦1. Нотариально заверенные копии¦ ¦ ¦ ¦
¦учредительных документов¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к форме¦ ¦ ¦ ¦
¦N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦2. Копия свидетельства о¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной регистрации¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к форме¦ ¦ ¦ ¦
¦N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦3. Копия лицензии ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦4. Положительные отзывы (реко-¦ ¦ ¦ ¦
¦мендательные письма) - не менее¦ ¦ ¦ ¦
¦2, подтверждающих факт исполне-¦ ¦ ¦ ¦
¦ния обязательств по ранее заклю-¦ ¦ ¦ ¦
¦ченным контрактам с приложением¦ ¦ ¦ ¦
¦копий контрактов и актов¦ ¦ ¦ ¦
¦сдачи-приемки работ (несколько¦ ¦ ¦ ¦
¦отзывов от одного заказчика¦ ¦ ¦ ¦
¦учитываются, как один отзыв)¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к¦ ¦ ¦ ¦
¦форме N 3) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Документы, подтверждающие финансовую состоятельность: ¦
+--------------------------------T--------------T--------------T--------------+
¦1. Бухгалтерский баланс для¦ ¦ ¦ ¦
¦годовой и квартальной бухгалтер-¦ ¦ ¦ ¦
¦ской отчетности, отчет о прибы-¦ ¦ ¦ ¦
¦лях и убытках за последний¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетный период и 2003 год с¦ ¦ ¦ ¦
¦оригинальной отметкой ИМНС¦ ¦ ¦ ¦
¦(обязательное приложение к¦ ¦ ¦ ¦
¦форме N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦2. Сведения о рублевых счетах в¦ ¦ ¦ ¦
¦банках или иных кредитных учреж-¦ ¦ ¦ ¦
¦дениях, находящихся на террито-¦ ¦ ¦ ¦
¦рии РФ и за рубежом на дату про-¦ ¦ ¦ ¦
¦ведения конкурса (обязательное¦ ¦ ¦ ¦
¦приложение к форме N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Документы, подтверждающие правомочность: ¦
+--------------------------------T--------------T--------------T--------------+
¦1. Копия свидетельства о внесе-¦ ¦ ¦ ¦
¦нии в Единый государственный¦ ¦ ¦ ¦
¦реестр юридических лиц о юр.¦ ¦ ¦ ¦
¦лице, зарегистрированном до¦ ¦ ¦ ¦
¦01.07.2002 (обязательное прило-¦ ¦ ¦ ¦
¦жение к форме N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦2. Справка из ИМНС об отсутствии¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженностей по уплате налогов¦ ¦ ¦ ¦
¦в бюджеты всех уровней и внебюд-¦ ¦ ¦ ¦
¦жетные фонды, действующая на¦ ¦ ¦ ¦
¦день проведения конкурса (обяза-¦ ¦ ¦ ¦
¦тельное приложение к форме N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦3. Справка(и) (оригинал) из¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживающего(их) банка(ов) об¦ ¦ ¦ ¦
¦отсутствии картотеки N 2 на¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетном(ых) счете(ах) (обяза-¦ ¦ ¦ ¦
¦тельное приложение к форме N 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦4. Справка-сведения об отсутст-¦ ¦ ¦ ¦
¦вии обоснованных исковых требо-¦ ¦ ¦ ¦
¦ваний к участнику конкурса в¦ ¦ ¦ ¦
¦судебных разбирательствах за¦ ¦ ¦ ¦
¦последние 2 года (форма N 4) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦ Документы, подтверждающие профессиональную компетентность и наличие ¦
¦ материально-технической базы: ¦
+--------------------------------T--------------T--------------T--------------+
¦1. Сведения о кадровых¦ ¦ ¦ ¦
¦возможностях (форма N 5) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦2. Сведения о наличии¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦3. Сведения о наличии офисных и¦ ¦ ¦ ¦
¦производственных помещений ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦4. Любая другая дополнительная¦ ¦ ¦ ¦
¦информация по желанию участника ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+--------------+--------------+---------------
Подписи членов экспертной группы:
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭКСПЕРТИЗЫ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по _____________________________________________________
(наименование закупки)
на соответствие техническому заданию на проведение конкурса
----------------------------T---------------------------------------¬
¦ ¦Наименование поставщиков (работ, услуг)¦
+---------------------------+-------------T-------------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+-----------+
¦Перечень критериев, указан-¦По представленным документам ¦
¦ных в техническом задании¦ ¦
¦конкурсной документации ¦ ¦
+---------------------------+-------------T-------------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+-----------+
¦Примечания, замечания по¦ ¦ ¦ ¦
¦представленным документам: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+-----------+
¦Решение конкурсной комиссии¦ ¦ ¦ ¦
¦по распределению мест: ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-------------+-------------+------------
Заключение экспертной группы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Примечание.
<*> При выдаче экспертного заключения необходимо отражать
следующую информацию:
- обобщенное изложение запросов (при наличии таковых) о
разъяснении квалификационной или конкурсной документации, ответов
(при наличии таковых) на них, а также обобщенное изложение
изменений (при наличии таковых) в документации;
- краткое изложение оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, включая информацию о предоставлении преимуществ;
- информация с указанием мотивов принятого решения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______ от _________
____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице
____________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________, с одной стороны,
и ____________________________________________________________ в лице
___________________________________________, действующий на основании
________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик",
с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный
срок по заданию Государственного заказчика выполнить следующие
работы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(далее - работы) по капитальному ремонту (реконструкции)
____________________________________________________________________,
находящегося по адресу: ___________________________ (далее - Объект),
а Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему
контракту.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной
документацией, утвержденной в установленном порядке, технической
документацией, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к
ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими
цену работ и сроки их выполнения.
2. Срок выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту
определяются сторонами календарным графиком работ (приложение 1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту
______________.
2.3. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту
____________.
2.4. Начало выполнения работ, предусмотренных государственным
контрактом, не может наступать ранее обязательного включения
контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ
определяется сметной документацией (приложение 2), которая
является неотъемлемой частью настоящего контракта, и составляет
__________________________ рублей, в том числе НДС _______________
руб.
Установленная настоящим контрактом стоимость работ или порядок
ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке, в
том числе в случае, когда в момент заключения контракта
исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих
выполнению работ или необходимых для этого расходов.
В случае увеличения объема подлежащих выполнению работ или их
стоимости по соглашению сторон может быть соответственно изменена
цена работ, установленная в соответствии с настоящим контрактом,
которая оформляется протоколом с приложением трехсторонних актов
на дополнительные (скрытые) работы, ведомости объемов работ и
сметы в пределах утвержденного годового лимита финансирования
работ.
3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится
Государственным заказчиком по мере поступления бюджетных средств,
предусмотренных по целевой статье расходов _______________,
экономической статье _____________, в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 200_ год. Оплата
выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита
финансирования работ, установленных Законом о бюджете Санкт-
Петербурга на 200_ год.
3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ
являются акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от проектно-
сметной документации, технического задания на проведение работ и
требований исходных данных или нормативно-правовых актов,
оформляются трехсторонним актом (Государственный заказчик,
Подрядчик и технический надзор) и не подлежат оплате
Государственным заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных
недостатков.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Государственный заказчик обязан:
4.1.1. В течение ___ дней после подписания государственного
контракта предоставить Подрядчику объект капитального ремонта
(реконструкции) для выполнения работ с оформлением в установленном
порядке акта приема-передачи.
4.1.2. Передать Подрядчику в течение ___ дней после подписания
государственного контракта утвержденную и согласованную в
установленном порядке проектно-сметную документацию, а также
разрешительную документацию.
4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ
технический и авторский надзор в установленном порядке.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и
подписывать акты на скрытые работы.
4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за
соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также
качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от
условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество
выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом
Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях
настоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх
лимитов их финансирования, установленных росписью бюджета по
целевым и экономическим статьям на 200_ год.
4.1.8. После окончания выполнения работ Подрядчиком
организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением
акта сдачи-приемки в эксплуатацию законченного капитальным
ремонтом (реконструкцией) объекта.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять по оформленному в установленном порядке акту
приема-передачи от Государственного заказчика объект капитального
ремонта (реконструкции), проектно-сметную и иную документацию,
необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы,
обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной
документацией, строительными нормами и правилами, в сроки,
установленные настоящим контрактом.
4.2.3. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм
пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей
среды, зеленых насаждений и земельного участка.
4.2.4. Обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту
капитального ремонта (реконструкции), чистоту выезжающего
транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
4.2.5. Немедленно письменно предупредить Государственного
заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика
обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания
Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие
журналы, а также в срок, установленный предписанием
Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в
выполненной работе или иные отступления от условий настоящего
контракта.
4.2.7. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и
оборудования, находящихся на строительной площадке, в период
выполнения работ, а также в период устранения недостатков в
выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2.8. Обеспечивать Государственному заказчику возможность
контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством
используемых материалов и оборудования, в том числе
беспрепятственно допускать его представителей к любому
конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию
отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ N ___ и
своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на
скрытые работы, извещая Государственного заказчика не менее чем за
3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.10. Вести работы по настоящему контракту при наличии
действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными
государственными органами.
4.2.11. Привлекать для выполнения работ субподрядные
организации и организации, поставляющие оборудование только с
предварительного письменного согласия Государственного заказчика.
4.2.12. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей
комиссии, а также совместно с Государственным заказчиком -
Государственной приемочной комиссии, передав при этом
Государственному заказчику всю исполнительную документацию,
относящуюся к выполненным работам (в том числе все счета на
поставленные материалы и оборудование и акты на скрытые работы и
т.п. согласно действующей нормативной документации).
4.2.13. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3 дней или
в иные согласованные с Государственным заказчиком сроки вывезти за
пределы объекта принадлежащие ему временные сооружения, механизмы,
материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный
мусор.
4.2.14. При выполнении работ обеспечивать соответствие объекта
(его отдельных частей, установленного оборудования) качеству в
течение всего гарантийного срока его эксплуатации (который
составляет не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию),
условиям настоящего контракта и проектно-сметной документации.
4.2.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом,
иными правовыми актами и настоящим контрактом.
4.2.16. Осуществлять работы по настоящему контракту на
основании лицензии ___________________, выданной
_______________________________.
В случае прекращения действия лицензии Подрядчика или
приостановки ее действия Подрядчик в течение ____ дней обязан
уведомить об этом Государственного заказчика.
4.3. Государственный заказчик в одностороннем порядке
расторгает настоящий контракт, и объект выставляется на повторные
торги.
4.4. Государственный заказчик вправе требовать надлежащего
выполнения настоящего контракта.
4.5. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае полного
исполнения обязательств по настоящему контракту.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. При завершении всех работ по настоящему контракту
Подрядчик письменно извещает Государственного заказчика о
готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Государственный заказчик, получивший сообщение Подрядчика,
в срок не позднее 3 дней приступает к приемке результата
выполненных работ, назначает проведение рабочей и государственной
приемочных комиссий.
5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его
Государственным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими
сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в
приемочную комиссию, и утвержденным Государственным заказчиком.
5.4. Приемке объекта должны предшествовать предварительные
испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при
участии представителей Государственного заказчика и иных
заинтересованных лиц. Приемка объекта может осуществляться только
при положительном результате предварительных испытаний. Результаты
испытаний оформляются соответствующим документом, подписанным
сторонами.
5.5. При обнаружении Государственным заказчиком в ходе приемки
объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется
акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки
их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от
подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, и
подписанный Государственным заказчиком акт (перечень дефектов)
подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору
Государственного заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при
этом сохранность объекта или его части, в которой производится
устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и
нести ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных
Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от
уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.
Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не
лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть
установлены при приемке.
5.6. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки
объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его
эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или
Государственным заказчиком.
5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата
утверждения акта государственной приемочной комиссии.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта,
а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к
Государственному заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию,
а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с
момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков
согласно составленному сторонами или Государственным заказчиком
акту.
6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения
обязательств
6.1. В случае неисполнения по вине Государственного заказчика
п. 4.1.1 и п. 4.1.2 в установленные настоящим контрактом сроки
Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу
приостановить на время просрочки Государственного заказчика. При
наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от
исполнения настоящего контракта.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в
календарном графике (приложение 1), Подрядчик уплачивает
Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в
размере 0,5% от установленной настоящим контрактом цены работ за
каждый день просрочки.
6.3. В случае ненадлежащего составления исполнительной
документации, включая недостатки, обнаруженные при приемке, либо
при последующем использовании исполнительной документации, в т.ч.
в ходе капитального ремонта или в процессе эксплуатации объекта,
созданного на основе исполнительной документации, Подрядчик обязан
по требованию Государственного заказчика и в установленные им
сроки безвозмездно переделать исполнительную документацию, а также
уплатить Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга
неустойку в размере ___% от установленной настоящим контрактом
цены работ.
6.4. В случае нарушения установленных Государственным
заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков
(дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает
Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в
размере ____% от действительной стоимости работ по их устранению
за каждый день просрочки.
6.5. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков,
если отступления в выполненной работе от условий контракта или
иные недостатки в ее результате в установленные заказчиком сроки
не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и
неустранимыми.
6.6. Государственный заказчик вправе расторгнуть контракт в
одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ
Подрядчиком, предусмотренных календарным планом работ, составляет
более _____ дней, и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.7. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями
настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он
привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.
6.8. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от
выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.
7. Срок действия контракта и его прекращение
7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями сторон (с приложением печатей),
включения контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-
Петербурга и действует до исполнения сторонами своих обязательств
в установленные контрактом сроки.
7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно в
одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных
законом или настоящим контрактом.
8. Прочие условия
8.1. Подрядчик передает права на исполнительную документацию
Государственному заказчику с момента подписания сторонами акта
государственной приемочной комиссии. Выполненные в соответствии с
настоящим контрактом проектные решения, содержащиеся в
исполнительной документации, являются интеллектуальной
собственностью Государственного заказчика. При этом Подрядчик не
вправе передавать выполненную по настоящему контракту техническую
документацию третьим лицам без письменного согласия
Государственного заказчика.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта,
урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами
согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
8.4. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об
изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров
телефонов, факсов и банковских реквизитов.
8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам
сведения, ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего
контракта и полученные во исполнение настоящего контракта.
8.6. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.7. Все приложения к настоящему контракту являются его
неотъемлемой частью.
9. Место нахождения и банковские реквизиты сторон
-------------------------------------T-------------------------¬
¦ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: ¦Подрядчик: ¦
L------------------------------------+--------------------------
Подписи:
Печати:
ПРИЛОЖЕНИЕ 25.1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Санкт-Петербург "___"__________ 200_ года
__________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ____________________,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
___________________________ в лице директора (генерального директора)
____________________________________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой
стороны, заключили настоящий государственный контракт о
нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить лекарственные средства
Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется
обеспечить оплату поставленных лекарственных средств.
1.2. Объем (количество), ассортимент, качество, номенклатура, а
также периоды поставки, сроки поставки, цены, сроки годности и
другие сведения о предмете Государственного контракта определяются
в приложении N ____, являющемся неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта.
1.3. Поставщик обязуется доставить лекарственные средства
своими силами и за свой счет. Приемка-сдача лекарственных средств
по количеству и качеству осуществляется заказчиком и Поставщиком в
порядке, определяемом настоящим контрактом и на территории
заказчика.
1.4. Товар считается поставленным после подписания сторонами
товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи
лекарственных средств и иных товарораспорядительных документов.
1.5. Лекарственные средства должны быть поставлены Поставщиком
в течение _____ дней с момента подписания контракта.
Поставщик вправе по согласованию с Государственным заказчиком
осуществить досрочную отгрузку подлежащих поставке партий.
1.6. Качество лекарственных средств, поставляемых по настоящему
государственному контракту, должно подтверждаться сертификатами
качества лекарственных средств и иными необходимыми документами.
2. Цена, сроки и порядок расчетов
2.1. Цена на поставляемые Поставщиком лекарственные средства не
должна превышать предельных размеров, установленных распоряжением
Администрации Санкт-Петербурга от 08.08.2002 N 1420-ра "О порядке
установления предельных оптовых и розничных надбавок к ценам на
лекарственные средства", с изменениями, внесенными распоряжением
Администрации Санкт-Петербурга от 20.05.2003 N 1169-ра.
2.2. В случае нарушения Поставщиком требований распоряжения
Администрации Санкт-Петербурга от 08.08.2002 N 1420-ра с
изменениями к нему Государственный заказчик вправе отказаться от
приема и оплаты конкретных наименований лекарственных средств,
размер надбавок по которым не соответствует указанным требованиям.
2.3. Сумма по настоящему контракту составляет _______________.
2.4. Поставляемые лекарственные средства должны соответствовать
установленным требованиям по качеству и поставляться с не менее 60-
процентным запасом срока годности.
2.5. Некачественные лекарственные средства, признанные таковыми
по акту, должны быть заменены Поставщиком в течение 1 месяца со
дня его уведомления. При этом доставка лекарственных средств и их
ответственное хранение осуществляются за счет Поставщика.
2.6. Оплата производится в течение 10 банковских дней с момента
поставки, приема лекарственных средств и проверки соответствия
торговой надбавки на лекарственные средства распоряжению 1420-ра.
3. Обеспечение выполнения обязательств, а также изменение и
расторжение государственного контракта
3.1. В случае невыполнения в установленный срок условий
настоящего государственного контракта лекарственных средств
Поставщик выплачивает Государственному заказчику неустойку в
размере 10% от стоимости недопоставленных лекарственных средств.
Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств с
учетом недопоставленного количества этих средств в предыдущем
периоде поставки.
3.2. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться (полностью или частично):
- от лекарственных средств, поставленных по настоящему
государственному контракту, при несоблюдении Поставщиком п. 2.2
настоящего контракта;
- от оплаты лекарственных средств, не соответствующих по
качеству требованиям, установленным настоящим государственным
контрактом.
3.3. При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных
средств, выделенных для финансирования Государственного заказчика,
стороны контракта должны согласовать новые сроки, а если
необходимо - и другие условия выполнения настоящего контракта.
При недостижении соглашения Государственный заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
контракта.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего
контракта, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области после соблюдения претензионного
порядка.
5. Прочие условия
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после его заключения, в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не
исполнившая обязательства полностью или частично не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
5.2. При наступлении указанных в пункте 5.1 обстоятельств
сторона по настоящему контракту, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в
письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих
доказательств.
5.3. Ни одна из сторон контракта не имеет права передавать свои
права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне без
письменного согласия на то другой стороны.
6. Срок действия и иные условия контракта
6.1. Контракт действует со дня его подписания и внесения в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и до полного
исполнения обязательств сторонами.
6.2. Государственный контракт может быть расторгнут в порядке и
на условиях, установленных действующим законодательством и
настоящим государственным контрактом.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами настоящего государственного контракта.
6.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов стороны
обязаны уведомить друг друга за 5 дней до предполагаемых событий.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
-------------------------------------T----------------------------¬
¦Государственный заказчик: ¦Поставщик: ¦
+------------------------------------+----------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L------------------------------------+-----------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 25.2
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Санкт-Петербург "___"__________ 200_ год
____________________________________________________________________,
далее - Государственный заказчик, в лице ___________________________,
действующего на основании Устава __________________, с одной стороны,
и _________________________ в лице директора (генерального директора)
__________________________________________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны,
заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование в
соответствии с приложением N ___ Государственному заказчику, а
Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного
медицинского оборудования.
1.2. Объем (количество), ассортимент, качество, а также периоды
поставки, сроки поставки, цены, гарантийные сроки и другие
сведения о предмете Государственного контракта определяются в
приложении N __, являющемся неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта.
1.3. Поставщик обязуется доставить медицинское оборудование
своими силами и за свой счет.
1.4. Днем исполнения обязательства, возникающего из настоящего
контракта, считается день приема медицинского оборудования
Государственным заказчиком.
1.5. Характеристики медицинского оборудования, поставляемого по
настоящему государственному контракту, Поставщик обязан
подтвердить сертификатами качества, иными документами в
соответствии с действующим законодательством.
2. Цена, сроки и порядок расчетов
2.1. Сумма по настоящему контракту составляет
______________________ согласно приложению N __, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
2.2. Поставляемое медицинское оборудование должно
соответствовать установленным требованиям по качеству в течение
гарантийного срока.
2.3. Оборудование либо его комплектующие, признанные заказчиком
не соответствующими качеству, должны быть заменены Поставщиком в
течение 1 месяца со дня его уведомления (днем уведомления
считается день отправления уведомления заказчиком).
2.4. Оплата производится в течение 10 банковских дней с момента
приема товара заказчиком после проверки Государственным заказчиком
качества (*партии) товара и его приема.
2.5. Моментом перехода права собственности на поставляемый
товар и днем исполнения обязательств является момент подписания
акта приема передачи сторонами.
2.6. Поставщик вправе по согласованию с Государственным
заказчиком осуществить досрочную отгрузку подлежащих поставке
партий.
2.7. В случае обнаружения дефектов поставленного товара вызов
представителя Поставщика обязателен.
3. Обеспечение выполнения обязательств, а также изменение и
расторжение государственного контракта
3.1. В случае невыполнения в установленный срок условий
настоящего государственного контракта Поставщик выплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере ___% от стоимости
недопоставленного медицинского оборудования.
3.2. При нарушении сроков поставки медицинского оборудования
Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере
___% от стоимости недопоставленного оборудования, а
Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящего контракта.
3.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться (полностью или частично):
- от медицинского оборудования, поставленного по настоящему
государственному контракту, при условии полного возмещения им
Поставщику понесенных убытков в соответствии с действующим
законодательством;
- от оплаты медицинского оборудования, не соответствующего по
качеству требованиям, установленным настоящим государственным
контрактом.
3.4. При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных
средств, выделенных для финансирования Государственного заказчика,
стороны контракта должны согласовать новые сроки, а если
необходимо - и другие условия выполнения настоящего контракта.
При недостижении соглашения Государственный заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
контракта.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего
контракта, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
5. Прочие условия
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после его заключения, в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не
исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
5.2. При наступлении указанных в пункте 5.1 обстоятельств
сторона по настоящему контракту, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в
письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих
доказательств в семидневный срок со дня наступления этих
обстоятельств.
5.3. Ни одна из сторон контракта не имеет права передавать свои
права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне без
письменного согласия на то другой стороны.
6. Сроки контракта
6.1. Контракт действует со дня его подписания и внесения в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга до полного
исполнения обязательств сторонами.
6.2. Государственный контракт может быть расторгнут в порядке и
на условиях, установленных действующим законодательством и
настоящим государственным контрактом.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами настоящего государственного контракта.
6.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов стороны
обязаны уведомить друг друга за 7 дней до предполагаемых событий.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
-------------------------------------T-----------------------------¬
¦Государственный заказчик: ¦Поставщик: ¦
+------------------------------------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L------------------------------------+------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 25.3
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____
Санкт-Петербург "_____"_____________ 200_ г.
_____________________________________________________, именуемый
в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ____________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________ в лице директора (генерального директора)
__________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Настоящий контракт заключается по результатам открытого
конкурса на право заключения контракта (контракта) на поставку
продуктов питания согласно приложению ___, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Поставщик обязуется поставить в обусловленный настоящим
контрактом срок продукты, (в дальнейшем - Товар), Государственному
заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить
Товар.
1.3. Ассортимент, качество и цена Товара определяются в
приложении N ___, которое является неотъемлемой частью настоящего
контракта.
1.4. Товар считается поставленным после подписания сторонами
товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи продуктов
питания и иных товарораспорядительных документов.
2. Порядок осуществления заказа
2.1. Поставщик осуществляет поставки только на основании заказа
Государственного заказчика. Заказ оформляется на часть необходимых
товаров на определенный период времени в пределах общего годового
объема.
2.1.1. Направление заказа Поставщику и принятие Поставщиком
этого заказа к исполнению осуществляется в следующем порядке:
Государственный заказчик направляет Поставщику заказ, в котором
указывает:
дату и срок действия предъявленной заявки;
номенклатуру и количество Товара;
конечный срок реализации Товара.
2.1.2. Заказ составляется в письменной форме, должен быть
заверен круглой печатью и подписан ответственными работниками
Государственного заказчика. Заказ имеет силу для сторон как в
случае его передачи Поставщику путем вручения документа, так и при
его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по настоящему контракту.
3. Условия поставки
3.1. Поставка товара осуществляется со дня подписания контракта
и до ________________ года.
3.2. Доставка осуществляется в течение _________________ после
поступления заказа до ______________ часов.
3.3. Поставщик производит доставку товара, а также выгрузку
товара непосредственно по адресу, указанному в заказе. Доставка
Товара производится силами Поставщика и за его счет.
3.4. Право собственности на товар переходит к Государственному
заказчику с момента приема Товара.
3.5. Поставка осуществляется в полном объеме заказа. Частичная
поставка заказа допускается только по предварительному
согласованию с Государственным заказчиком.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязуется:
- поставлять качественный товар в количестве и в сроки,
указанные в заказе;
- предоставлять сертификаты качества и ветсвидетельства на
поставляемый товар;
- доставить Товар специальным транспортом в соответствии с
действующими санитарными нормами;
- при выявлении недопоставки товаров восполнить
недопоставленное количество товаров в течение 2-3 часов с момента
обнаружения недопоставки или с согласия Государственного заказчика
при поставке следующей партии в пределах срока действия контракта
поставки.
4.2. Государственный заказчик обязуется:
- самостоятельно определять периодичность поставок, а также
количество и ассортимент приобретаемых товаров;
- своевременно направлять Поставщику заказ на поставку товара;
- уведомить Поставщика об отказе в приеме Товара, срок годности
или срок поставки которого просрочен по вине Поставщика, или не
указанного в заказе.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цены на продукты, предлагаемые Поставщиком, остаются
фиксированными в течение срока действия контракта.
5.2. Оплата за поставленный Товар производится по мере
поступления бюджетных средств, моментом оплаты считается момент
списания денежных средств с расчетного счета Государственного
заказчика.
5.3. Допускается рассрочка платежа за отгруженный и принятый
товар.
5.4. Общая сумма контракта _________________________________, в
том числе НДС _______________.
5.5. При изменении банковских и почтовых реквизитов Поставщик
обязан письменно известить Государственного заказчика за
__________ дней до предполагаемых событий.
5.6. При наличии финансирования у Государственного заказчика
возможна предоплата товара по предварительному соглашению.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том
числе нарушения целостности упаковки товара, Государственный
заказчик вправе:
- возвратить товар;
- потребовать замены товара.
Возврат товара осуществляется за счет Поставщика, на основании
акта, составленного по факту обнаружения нарушений. Акт
составляется в присутствии представителей Поставщика. Претензии
принимаются в течение двух месяцев с момента приема товара.
Ответственность за санитарное состояние продуктовой тары несет
Поставщик.
6.2. Государственный заказчик вправе потребовать возврата
уплаченных сумм, а Поставщик обязан возвратить фактически
перечисленные за поставленный Товар ненадлежащего качества
денежные суммы в течение 10 банковских дней в случае поставки
Товара ненадлежащего качества.
6.3. В случае поставки некачественного Товара Поставщик
уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,3% от
общей суммы настоящего контракта.
6.4. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере 0,15% от стоимости
заказа товара за каждый день просрочки.
6.5. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения всех
принятых на себя обязательств по настоящему контракту.
6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в
соответствии с действующим законодательством.
7. Особые условия Государственного заказчика
7.1. Государственный заказчик вправе расторгнуть контракт в
одностороннем порядке в случае:
- двукратного нарушения сроков поставки;
- двукратной поставки некачественного товара;
- увеличения стоимости поставляемого Товара.
8. Порядок рассмотрения споров и прочие условия
8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, а
также и из него вытекающие, стороны пытаются решить
преимущественно путем переговоров, в случае недостижения
соглашения спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его
подписания сторонами и продолжает действовать до исполнения
обязательств сторонами. Обязательства по контракту не могут
наступать ранее включения его в Реестр государственных контрактов
Санкт-Петербурга.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписан сторонами. Дополнительные соглашения и приложения
являются неотъемлемой частью контракта.
8.4. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах - по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
-------------------------------------T-----------------------------¬
¦ Государственный заказчик ¦ Поставщик ¦
+------------------------------------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L------------------------------------+------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Государственный заказчик
_____________________________
Исх. N______
Дата отправления: ___________
Заказчик _____________________________________ объявляет о проведении
открытого конкурса на право заключения государственного контракта на
_____________________________________________________________________
Адрес Заказчика______________________________________________________
Контактное лицо Заказчика ___________________________________________
Телефон, факс Заказчика _____________________________________________
Банковские реквизиты заказчика ______________________________________
Организатор конкурса (при наличии такового) _________________________
Адрес организатора: _________________________________________________
Контактное лицо организатора ________________________________________
Телефон, факс организатора __________________________________________
Банковские реквизиты организатора ___________________________________
Спецификация и количество поставляемой продукции или выполняемых
работ _______________________________________________________________
В конкурсе могут принимать участие (не подлежит изменению) __________
Источник финансирования _____________________________________________
Лимит финансирования ________________________________________________
Начальная цена контракта ____________________________________________
Место поставки продукции или выполнения работ _______________________
Начало выполнения поставки (работ) __________________________________
Окончание выполнения поставки (работ) _______________________________
Квалификационные требования к поставщикам ___________________________
Критерии оценки конкурсных заявок ___________________________________
Место получения конкурсной документации _____________________________
Даты начала и окончания предоставления конкурсной документации ______
Стоимость конкурсной документации ___________________________________
Порядок оплаты конкурсной документации (с указанием реквизитов для
оплаты) _____________________________________________________________
Порядок, место и срок предоставления конкурсных заявок ______________
Обеспечение конкурсных заявок _______________________________________
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится (когда, где) ____
Подпись ответственного лица Государственного заказчика ______________
ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 13.07.2004 N 231-р
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ КОНКУРСА
Государственный заказчик
________________________
Исх. N _________________
Дата отправления _______
Заказчик ____________________________________________________________
Сообщает об изменениях в условиях (о продлении, об отмене и т.д.)
конкурса ____________________________________________________________
Опубликовано в N _____ Первичная дата вскрытия конвертов: ________
Новые формулировки (только изменившихся пунктов) ____________________
Подпись ответственного лица Государственного заказчика ______________
|
