Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ ОТ 12.10.2007 N 12508/07 ПО ДЕЛУ N А40-81304/05-102-671 В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА ПО ИСКУ О ВОЗВРАТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ОТКАЗАНО, ТАК КАК МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО СО СТОРОНЫ ОТВЕТЧИКА ОТСУТСТВОВАЛА ПРОСРОЧКА В ПОСТАВКЕ ТОВАРА И ПОСТАВЛЕННАЯ ОТВЕТЧИКОМ ПРОДУКЦИЯ НЕ БЫЛА ВОЗВРАЩЕНА ОТВЕТЧИКУ, А БЫЛА

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


               ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                               ОПРЕДЕЛЕНИЕ
                    от 12 октября 2007 г. N 12508/07
   
                  ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ
             ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
       Высший   Арбитражный   Суд   Российской   Федерации  в  составе
   председательствующего  судьи  Бондаренко С.П. и судей Ксенофонтовой
   Н.А.,  Прониной  М.В. рассмотрел в судебном заседании заявление ООО
   "Строительное  управление  - 96" (г. Москва) о пересмотре в порядке
   надзора  решения  Арбитражного  суда города Москвы от 07.02.2007 по
   делу  N  А40-81304/05-102-671,  постановления Девятого арбитражного
   апелляционного  суда  от  09.05.2007  и  постановления Федерального
   арбитражного  суда Московского округа от 26.07.2007 по тому же делу
   по  иску  ООО  "Строительное  управление  -  96"  (г. Москва) к ООО
   "Лесная  линия"  (п.  Плесецк,  Архангельской  области)  о возврате
   предварительной  оплаты,  в  связи  с  нарушением  обязательств  по
   договору поставки.
   
                             Суд установил:
   
       решением суда первой инстанции от 07.02.2007 в иске отказано.
       Постановлениями  судов  апелляционной  и кассационной инстанции
   от  09.05.2007  и  26.07.2007  вышеуказанное  решение оставлено без
   изменения.
       Оспаривая  судебные  акты в порядке надзора, ответчик указывает
   на   принятие   судебных   актов   по   недостаточно  исследованным
   материалам  дела и неправильное применение судом норм материального
   права.
       Изучив  доводы заявителя и представленные им документы, а также
   исходя  из  содержания  оспариваемых судебных актов, суд не находит
   оснований,     предусмотренных     статьей     304     Арбитражного
   процессуального  кодекса  Российской Федерации, для передачи дела в
   Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
       Судами   установлено,  что  между  ООО  "Лесная  линия"  и  ООО
   "Строительное  управление  -  96" (далее - Управление) был заключен
   договор  от  09.03.2005  N  35,  по  которому ответчик взял на себя
   обязательство  поставить три комплекта деталей дома, подготовленных
   к  сборке  из сухого оцилиндрованного бревна транспортной влажности
   18  -  22%,  а  истец  оплатить указанный товар. Объем поставки был
   согласован  в  450  м  куб.,  общая  стоимость  2677500 руб., сроки
   поставки  до  31.04.2005  (200 м куб.), до 30.05.2005 (170 м куб.),
   до 10.06.2005 (80 м куб.).
       Истец  платежным  поручением  от  09.03.2005 N 17 перечислил на
   расчетный  счет  ответчика  2677500  рублей предварительной оплаты,
   исполнив свое обязательство по договору.
       Письмом  от  28.04.2005  Управление заявило односторонний отказ
   от  договора поставки N 35. При этом отказ от договора поставки был
   вручен  ООО  "Лесная  линия"  25.05.2005,  тогда как сроки поставки
   договором   были  определены  следующим  образом:  170  м  куб.  до
   30.05.2005; 80 м куб. до 10.06.2005.
       ООО  "Лесная  линия"  поставило  Управлению  124,89  кубических
   метров  оцилиндрованного бревна по товарной накладной от 30.04.2005
   N  176 на сумму 1074096 рублей 18 копеек, а затем допоставило 60,57
   кубических  метров оцилиндрованного бревна по товарной накладной от
   29.07.2005 - на сумму 520001 рублей 00 копеек.
       Обращаясь  в  суд,  истец  ссылается  на  то, что согласно акту
   сверки  взаимных  расчетов  от  30.09.2005  задолженность ответчика
   составила  1082502  рублей  22  копейки,  и  заявляет  требования о
   возврате суммы предварительной оплаты.
       В  январе  2007  года  Управление  заявило  о том, что отказ от
   договора   поставки   N   35   юридически   ничтожен.  Поставленная
   ответчиком  продукция  не  была  возвращена, а была использована по
   назначению.
       Суд,  установив, что ООО "Лесная линия" получило отказ истца от
   договора  поставки  N  35,  сделал  вывод  о  том, что ответчик был
   вправе  приостановить  исполнение  своего обязательства и указал на
   то,  что  при  таких  обстоятельствах  истец  не имел оснований при
   заявлении  иска  ссылаться  на  нарушение  сроков  поставки товара,
   ранее отказавшись от приема оставшейся части товара.
       Руководствуясь    статьями    299,    301,   304   Арбитражного
   процессуального  кодекса  Российской  Федерации, Высший Арбитражный
   Суд Российской Федерации
   
                               определил:
   
       в  передаче  в  Президиум  Высшего Арбитражного Суда Российской
   Федерации  дела  N  А40-81304/05-102-671  Арбитражного  суда города
   Москвы  для  пересмотра  в  порядке  надзора решения от 07.02.2007,
   постановления   Девятого   арбитражного   апелляционного   суда  от
   09.05.2007,    постановления    Федерального    арбитражного   суда
   Московского округа от 26.07.2007 по тому же делу отказать.
   
                                            Председательствующий судья
                                                        С.П.БОНДАРЕНКО
   
                                                                 Судья
                                                      Н.А.КСЕНОФОНТОВА
   
                                                                 Судья
                                                           М.В.ПРОНИНА
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное