ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
ПРИКАЗ
от 28 июля 2006 г. N 111
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
И ОФОРМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ),
А ТАКЖЕ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
В целях наиболее эффективной организации работы Комитета по
культуре и установления единого порядка подготовки и согласования
государственных контрактов (договоров) приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и оформления
государственных контрактов (договоров) (далее - Порядок) согласно
приложению 1.
2. Утвердить примерные формы государственных контрактов
(договоров) согласно приложениям 2, 3, 4, 5.
3. Первому заместителю, заместителям председателя Комитета по
культуре, начальникам отделов, секторов обеспечить выполнение
настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого
заместителя председателя Комитета по культуре Кучерову А.А.
Председатель
Комитета по культуре
Н.В.Буров
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу
Комитета по культуре
от 28.07.2006 N 111
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия
сотрудников Комитета по культуре при подготовке и согласовании
проектов государственных контрактов (договоров) (далее - проект).
1.2. Проекты разрабатываются отделами Комитета по культуре в
соответствии с направлениями деятельности.
1.3. Проект должен отвечать следующим требованиям:
1.3.1. Проект должен быть оформлен в соответствии с примерной
формой государственного контракта, утвержденной настоящим
приказом.
1.3.2. В проекте должны правильно использоваться официально
установленные наименования, общеизвестные термины.
1.4. При проведении согласования к проекту прилагают копии
документов, подтверждающих основания заключения.
1.5. Проекты подлежат обязательному согласованию
(предварительному рассмотрению и аналитической оценке) с отделами
Комитета в соответствии с их компетенцией.
1.6. Обязанность по согласованию проекта возлагается на
специалиста, подготовившего проект.
1.7. Согласование проекта осуществляется должностными лицами
Комитета в пределах компетенции путем визирования в штампе виз на
последнем листе проекта с обязательным указанием даты. Специалист,
подготовивший проект, визирует лицевую сторону каждого листа
проекта.
1.8. Срок рассмотрения проекта, направленного на согласование,
не должен превышать одного рабочего дня в каждом из отделов
Комитета.
1.9. Полученные при согласовании проекта замечания и
предложения учитываются отделом, разработавшим проект.
1.10. В случае согласия с представленными замечаниями отдел,
подготовивший проект, вносит в него соответствующие изменения и
дополнения.
1.11. Если отдел, разработавший проект, не согласен с
представленными замечаниями и предложениями, он готовит
мотивированное заключение и прилагает его к проекту.
1.12. В случае если замечания не будут устранены, проект
направляется разработчиком для разрешения разногласий первому
заместителю председателя Комитета.
1.13. Проект, имеющий необходимые согласования, представляется
на согласование первому заместителю председателя (заместителю
председателя) Комитета, а затем юрисконсульту, который вправе не
проводить юридическую экспертизу в случае, если проект разработан
или согласован с нарушениями настоящего Порядка.
1.14. Юрисконсульт Комитета осуществляет правовую экспертизу
проекта на предмет его соответствия законодательству, требованиям
юридической техники и визирует его.
Срок правовой экспертизы проекта - 1 день.
1.15. После визирования юрисконсультом и до подписания
председателем внесение изменений в проект не допускается.
1.16. При получении необходимых согласований разработчик
проекта обязан прошить, пронумеровать и представить проект на
подпись председателю Комитета по культуре или должностному лицу,
исполняющему его обязанности.
1.17. После подписания проект направляется в организационный
отдел для регистрации в журнале учета государственных контрактов
(договоров), а государственный контракт - также в сектор
городского заказа отдела экономического развития и
государственного заказа для внесения в Реестр государственных
закупок Санкт-Петербурга.
1.18. Лицо, подготовившее проект, а также начальник отдела, в
чьем подчинении находится указанный сотрудник, несут
ответственность за правильность и своевременность оформления
проекта. Должностные лица Комитета, завизировавшие проект, также
несут ответственность за проект в пределах своей компетенции.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу
Комитета по культуре
от 28.07.2006 N 111
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Санкт-Петербург
"__" ____________ 200_ г.
Комитет по культуре, именуемый в дальнейшем "Государственный
заказчик", в лице председателя Комитета _______________________,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице ____________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые при совместном упоминании "Стороны", в
соответствии с _________________ (основания заключения - выписка
из решения ГКГЗ, протокол заседания ГКГЗ и т.д.), заключили
настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. В целях обеспечения государственных нужд, предусмотренных
ст. ___ (номер, название) приложения ___ к Закону Санкт-Петербурга
от ____________ "О бюджете Санкт-Петербурга на ____ год",
Исполнитель обязуется оказать в соответствии с техническим
заданием заказчика (приложение 1) ______________ (наименование
услуг), а Государственный заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Порядок и условия оплаты
2.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг в соответствии со
сметой или расчетом стоимости услуг (приложение 2) составляет
_____________________ (цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС
- ____ (цифрами и прописью) рублей.
Стоимость оказываемых услуг является твердой, индексации не
подлежит и может быть изменена только по основаниям, изложенным в
п. 3.2.3 государственного контракта.
2.2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
Вариант 1: - ежемесячно после подписания Сторонами акта
оказанных услуг в течение 10 календарных дней с момента
представления Исполнителем счета при условии, что услуги оказаны
надлежащим образом.
(Указанный вариант применяется, если государственный контакт
заключен на длительный срок и предполагает многократное оказание
услуг Исполнителем).
Вариант 2: - в полном размере после подписания Сторонами акта
оказанных услуг в течение 10 календарных дней с момента
представления Исполнителем счета при условии, что услуги оказаны
надлежащим образом.
Оплата не может быть произведена ранее внесения
государственного контакта в Реестр государственных закупок Санкт-
Петербурга.
2.3. По результатам оказанных услуг Сторонами составляется акт.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Государственный заказчик:
3.1.1. Производит оплату в соответствии с п. 2 государственного
контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.1.2. Создает условия для надлежащего оказания услуг
(представляет помещения, материалы, информацию, документы и
другое).
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Оказать услуги надлежащего качества своими силами (с
привлечением третьих лиц).
3.2.2. Оказать услуги в срок до __________.
3.2.3. Принять к исполнению изменение - уменьшение
предусмотренного государственным контрактом объема услуг или
оказать услуги по откорректированной документации, а также оказать
в предписанные сроки дополнительные услуги, необходимость оказания
которых определяет Государственный заказчик и стоимость которых не
превышает 5% от общей стоимости оказываемых услуг по
государственному контракту. При возникновении указанных
обстоятельств Стороны заключают дополнительное соглашение к
государственному контракту, подлежащее регистрации в Реестре
государственных закупок Санкт-Петербурга.
4. Ответственность Сторон
4.1. Государственный заказчик и Исполнитель несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по государственному контракту в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае когда невозможность исполнения обязательств
возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не
отвечает, Государственный заказчик возмещает Исполнителю
фактически понесенные им расходы.
4.3. Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения
государственного контракта при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего
государственного контракта при условии полного возмещения
Государственному заказчику убытков.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая обязательства, принятые в соответствии с
государственным контрактом, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя
обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств
и претендующая на освобождение от ответственности, обязана
незамедлительно после того как стало известно о возникновении форс-
мажорных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких
обстоятельствах в письменной форме.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему государственному контракту, обязана
известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента их наступления.
5.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух)
месяцев, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение
государственного контракта. При этом Стороны не освобождаются от
обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до
наступления форс-мажорных обстоятельств.
6. Урегулирование споров
6.1. Государственным контрактом предусматривается претензионный
порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной
претензии - 7 (семь) календарных дней с даты ее получения.
6.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в результате
проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (если Исполнитель -
физическое лицо, то споры рассматриваются в суде общей
юрисдикции).
7. Срок действия государственного контракта, порядок его
изменения и расторжения
7.1. Государственный контракт вступает в силу с момента
внесения в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга и
действует до исполнения Сторонами обязательств по государственному
контракту.
7.2. Изменения и дополнения в государственный контракт могут
быть внесены только путем подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой
частью государственного контракта. Досрочное расторжение
государственного контракта возможно по соглашению Сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть государственный контракт в следующих случаях:
- если Исполнитель своевременно не исполняет или исполняет
ненадлежащим образом обязательства, предусмотренные
государственным контрактом, что зафиксировано в акте
представителей Государственного заказчика;
- в случае отсутствия бюджетного финансирования (фактическое
отсутствие средств у Государственного заказчика).
7.4. Государственный контракт считается расторгнутым со дня
подачи в органы почтовой связи уведомления о расторжении
государственного контракта.
7.5. Государственный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7.6. Приложения 1, 2 являются неотъемлемой частью
государственного контракта.
8. Юридические адреса и подписи Сторон:
Государственный заказчик: Исполнитель:
_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.)
Приложение 1
к государственному контракту
возмездного оказания услуг
от "__" _________ 200_ N ____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
"____" ______________ 200_ ГОДА
на оказание услуг ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование услуг)
Председатель
Комитета по культуре
Приложение 2
к государственному контракту
возмездного оказания услуг
от "__" _________ 200_ N ____
СМЕТА (РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ)
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
"____" _______________ 200_ ГОДА
----T----------------------------T----------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование услуг ¦ Цена (тыс. руб.) ¦
+---+----------------------------+----------------------------------+
+---+----------------------------+----------------------------------+
+---+----------------------------+----------------------------------+
+---+----------------------------+----------------------------------+
L---+----------------------------+-----------------------------------
Итого: цена _____________ тыс. рублей.
Государственный заказчик: Исполнитель:
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу
Комитета по культуре
от 28.07.2006 N 111
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Санкт-Петербург
"____" _____________ 2006
Комитет по культуре, именуемый в дальнейшем "Государственный
заказчик", в лице председателя Комитета ____________, действующего
на основании Положения, с одной стороны, и _____________,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при
совместном упоминании "Стороны", в соответствии с
_______________________ (основания заключения государственного
контракта - выписка из решения ГКГЗ, протокол заседания ГКГЗ и
т.д.) заключили государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. В целях обеспечения государственных нужд, предусмотренных
ст. ____ (номер, название) приложения ___ к Закону Санкт-
Петербурга от ______________ N _______ "О бюджете Санкт-Петербурга
на 200__ год", Исполнитель обязуется обеспечить проведение в
соответствии с техническим заданием (приложение 1) и календарным
планом (приложение 2) следующего мероприятия: "________________",
а Государственный заказчик обязуется оплатить затраты Исполнителя
на проводимое мероприятие на условиях и в сроки, предусмотренные
государственным контрактом и согласно смете расходов (приложение
3) на организацию мероприятия.
2. Порядок и условия оплаты
2.1. Цена государственного контракта в соответствии со сметой
(приложение 3) составляет ________________________ (цифрами и
прописью) рублей.
Цена фиксированная и изменению в течение срока действия
государственного контракта не подлежит.
2.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
Вариант 1: - авансовый платеж 100% от суммы, указанной в п. 2.1
государственного контракта, но не ранее чем за 20 календарных дней
до проведения мероприятия, указанного в п. 1.1 государственного
контракта.
Вариант 2: - оплата производится в течение 10 календарных дней
после проведения мероприятия на основании творческого отчета,
подписанного Исполнителем и утвержденного Государственным
заказчиком.
Оплата не может быть произведена ранее внесения
государственного контракта в Реестр государственных закупок Санкт-
Петербурга.
2.3. Выполнение Сторонами обязательств по государственному
контракту оформляется актом. Кроме того, Исполнитель представляет
Государственному заказчику творческий и финансовый (об исполнении
сметы расходов по государственному контракту) отчеты.
3. Обязанности Государственного заказчика
3.1. Государственный заказчик производит оплату в соответствии
с п. 2 государственного контракта в пределах лимитов бюджетных
обязательств.
3.2. Государственный заказчик осуществляет контроль за
подготовкой и проведением мероприятия.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно в пределах 10%
производить перераспределение средств по утвержденным видам
расходов без изменения общей суммы государственного контракта с
последующим утверждением сметы по фактическому расходу.
4.2. Исполнитель обязан на весь период действия
государственного контракта на свой выбор предоставить
Государственному заказчику обеспечение исполнения принятых
обязательств по государственному контракту на сумму
_____________________ (цифрами и прописью) рублей в виде
банковской гарантии, страхования ответственности по
государственному контракту или перечисления залога денежных
средств в размере обеспечения исполнения государственного
контракта на счет Государственного заказчика. Возврат
перечисленных в качестве залога денежных средств осуществляется в
течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами акта в
соответствии с п. 2.3 государственного контракта (указанный пункт
подлежит включению в контракт в случае, если цена контракта
превышает 15 млн рублей либо оплата производится в порядке,
определенном в варианте 1 пункта 2.2 контракта).
4.3. Исполнитель осуществляет весь комплекс работ по
подготовке, организации, проведению мероприятия, указанного в п.
1.1 государственного контракта.
4.4. Исполнитель до проведения мероприятия, указанного в п. 1.1
государственного контракта, обязан заключить лицензионное
соглашение с Российским авторским обществом на использование
произведений, охраняемых законодательством об авторском праве.
(Данный пункт указывается в государственном контракте в случае
использования при проведении мероприятия произведений, охраняемых
Законом РФ "Об авторских и смежных правах").
4.5. Исполнитель до проведения мероприятия обязан согласовать с
Государственным заказчиком размещение рекламы спонсоров
мероприятия, а также указать, что мероприятие проводится при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
4.6. Исполнитель не имеет права производить замену мероприятия,
оплачиваемого согласно государственному контракту.
4.7. Вариант 1: Исполнитель обязан в течение 10 календарных
дней после проведения мероприятия представить Государственному
заказчику отчеты согласно п. 2.3 государственного контракта (с
указанием всех первичных документов в финансовом отчете), а также
иную дополнительную информацию по требованию Государственного
заказчика.
Вариант 2: Исполнитель обязан в течение 10 календарных дней
после проведения мероприятия представить Государственному
заказчику творческий отчет, а также в течение 30 календарных дней
с даты платежа - финансовый отчет и иную дополнительную информацию
по требованию Государственного заказчика.
(Вариант п. 4.7 контракта должен соответствовать варианту п.
2.2 контракта).
4.8. Исполнитель обязан представить Государственному заказчику
фото- или видеофиксацию мероприятия, а также копии заверенных
печатью организации первичных документов, подтверждающих
фактические расходы по смете на проведение мероприятия.
5. Ответственность Сторон
5.1. Государственный заказчик и Исполнитель несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по государственному контракту в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нецелевого использования средств Исполнителем, а
также непредставления в срок, установленный п. 4.7
государственного контракта, финансового и творческого отчетов,
других документов, запрашиваемых Государственным заказчиком,
Исполнитель обязан в тридцатидневный срок с момента истечения
срока, указанного в п. 4.7 государственного контракта, перечислить
полученные в соответствии с п. 2.1 государственного контракта
средства в бюджет Санкт-Петербурга и выплатить неустойку в размере
0,1% от суммы перечисленных средств за каждый календарный день
просрочки. При этом исчисление неустойки производится со
следующего дня после окончания срока, указанного в п. 4.7
государственного контракта.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения условий договора, за
исключением указанных в п. 5.2, Государственный заказчик вправе
потребовать у Исполнителя уплаты неустойки в размере 2% от цены
государственного контракта.
5.4. Исполнитель выплачивает Государственному заказчику
неустойку в размере 3% от цены государственного контракта за
размещение рекламы без согласования с Государственным заказчиком.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая обязательства, принятые в соответствии с
государственным контрактом, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя
обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств
и претендующая на освобождение от ответственности, обязана
незамедлительно после того как стало известно о возникновении форс-
мажорных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких
обстоятельствах в письменной форме.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по государственному контракту, обязана известить в
письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных
дней с момента их наступления.
6.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух)
месяцев, каждая их Сторон имеет право на досрочное расторжение
настоящего государственного контракта. При этом Стороны не
освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей,
образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.
7. Урегулирование споров
7.1. Государственным контрактом предусматривается претензионный
порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной
претензии - 7 (семь) календарных дней с даты ее получения.
7.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в результате
проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. Срок действия государственного контракта, порядок его
изменения и расторжения
8.1. Государственный контракт вступает в силу с момента
внесения в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга и
действует до момента полного исполнения всех своих обязательств
Сторонами.
8.2. Изменения и дополнения в государственный контракт могут
быть внесены только путем подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой
частью государственного контракта. Досрочное расторжение
государственного контракта возможно по соглашению Сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
8.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть контракт в следующих случаях:
- если Исполнитель своевременно не исполняет или исполняет
ненадлежащим образом обязательства, предусмотренные
государственным контрактом, что зафиксировано в акте
представителей Государственного заказчика;
- в случае отсутствия бюджетного финансирования (фактическое
отсутствие средств у Государственного заказчика).
8.4. Государственный контракт считается расторгнутым со дня
подачи в органы почтовой связи уведомления о расторжении
государственного контракта.
8.5. Государственный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
8.6. Приложения 1-3 являются неотъемлемой частью
государственного контракта.
9. Юридические адреса и подписи Сторон:
Государственный заказчик: Исполнитель:
_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.)
Приложение 1
к государственному контракту
на проведение мероприятия
от "__" __________ 200_ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
"__" _____________ 200__ ГОДА
на проведение _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
Председатель
Комитета по культуре
Приложение 2
к государственному контракту
на проведение мероприятия
от "__" __________ 200_ N ___
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
"__" __________ 200_ ГОДА
----T------------------------------T----------T----------T----------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Срок ¦ ¦ ¦
¦п/п¦ и основные этапы ¦выполнения¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------+----------+----------+
+---+------------------------------+----------+----------+----------+
+---+------------------------------+----------+----------+----------+
L---+------------------------------+----------+----------+-----------
Государственный заказчик: Исполнитель:
Приложение 3
к государственному контракту
на проведение мероприятия
от "__" _________ 200_ N ___
СМЕТА
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
"__" ______________ 200_ ГОДА
----T-------------------------------T-------------------------------¬
¦ N ¦ Подробное содержание ¦ Цена (тыс. руб.) ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------+
+---+-------------------------------+-------------------------------+
+---+-------------------------------+-------------------------------+
+---+-------------------------------+-------------------------------+
L---+-------------------------------+--------------------------------
Итого: цена ________________ тыс. рублей.
Государственный заказчик: Исполнитель:
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу
Комитета по культуре
от 28.07.2006 N 111
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Санкт-Петербург
"__" ___________ 200_ г.
Комитет по культуре, именуемый в дальнейшем "Государственный
заказчик", в лице председателя Комитета по культуре
_____________________, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и __________________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном
упоминании "Стороны", в соответствии ________ (основания для
заключения государственного контракта - выписка из решения ГКГЗ,
протокол заседания ГКГЗ и т.д.) заключили настоящий
государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. В целях обеспечения государственных нужд, предусмотренных
ст. ___ (номер, название) приложения ___ к Закону Санкт-Петербурга
от _____________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на ____
год", Подрядчик обязуется выполнить по заданию Государственного
заказчика работу ______________________ и сдать ее результат
Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его.
1.2. Работа по государственному контракту выполняется в
соответствии с техническим заданием (приложение 1).
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по Государственному контракту в
соответствии со сметой (приложение 3) составляет
_______________________ рублей (цифрами и прописью), в том числе
НДС - _________________ рублей (цифрами и прописью).
Стоимость работ, подлежащих оплате в 2006 году за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, - _______ рублей, в том числе НДС ____%,
__________рублей. Обязанности Сторон продолжаются в 2007 году при
условии, что Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга
на 2007 год" будут предусмотрены бюджетные ассигнования на данные
работы. Государственный заказчик уведомлением информирует
Подрядчика об открытии финансирования на 2007 год. При этом
обязательства по выполнению работ начинаются с 01.01.2007. (Данный
абзац включается в контракт в случае, если работы продолжают
выполняться в следующем финансовом году.)
2.2. Стоимость работ по государственному контракту является
твердой, индексации не подлежит и может быть изменена только по
основаниям, изложенным в пункте 4.1.4 государственного контракта.
Изменение цены оформляется дополнительным соглашением.
2.3. Вариант 1: Оплата работы (этапа) производится после сдачи
Подрядчиком и приемки Государственным заказчиком выполненной
работы (этапа), оформленной актом сдачи-приемки (форма N КС-2) и
справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3),
составленных по действующим сметам в соответствии с календарным
планом работ. Оплата работы (этапа) производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в
течение 15 календарных дней с момента представления последним
указанных документов.
Вариант 2: Авансовый платеж в размере __% от стоимости работ
производится Государственным заказчиком на расчетный счет
Подрядчика в течение 15 календарных дней с даты выставления счета
Подрядчиком. Размер авансового платежа не должен превышать
стоимости работ на авансируемый месяц.
Оплата работ производится поэтапно путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика после сдачи последним и
приемки Государственным заказчиком выполненной работы (этапа),
оформленной актом сдачи-приемки (форма N КС-2) и справкой о
стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), составленных
по действующим сметам в соответствии с календарным планом работ.
Срок оплаты - 15 календарных дней с момента представления
Подрядчиком указанных документов.
3. Права и обязанности Государственного заказчика
3.1. Государственный заказчик обязан:
3.1.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента включения
настоящего государственного контракта в Реестр государственных
закупок Санкт-Петербурга передать Подрядчику по акту передачи,
техническую и иную документацию, необходимую для выполнения работ
по государственному контракту.
3.1.2. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с
условиями государственного контракта.
3.1.3. На основании представленных Подрядчиком и оформленных в
установленном порядке Государственным заказчиком актов выполненных
работ обеспечить оплату проведенных работ в пределах сметной
стоимости работ в соответствии с п. 2 государственного контракта.
3.2. Государственный заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий
государственного контракта в полном объеме и в срок, установленный
государственным контрактом.
3.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не
вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.3. Приостанавливать производство работ в связи с
отсутствием (недостатком) финансирования, выполнением лимита
финансирования, установленного на отчетный период, при нарушении
условий п. 1.2 государственного контракта, а также при отступлении
от требований проектно-сметной документации, нормативных
документов, технических условий, правил безопасности.
3.2.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих
обязательств, при отзыве или приостановке действия у Подрядчика
лицензии (если производимый вид работ лицензируется) или в иных
случаях, предусмотренных законом, привлекать за счет Подрядчика
третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных государственным
контрактом.
4. Права и обязанности Подрядчика
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять от государственного заказчика проектно-сметную
документацию на работы, выполняемые по государственному контракту.
4.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
в государственном контракте и приложениях к нему, и сдать
результат Государственному заказчику.
4.1.3. Производить работы в полном соответствии с техническим
заданием и календарным планом.
4.1.4. Принять к исполнению изменение - уменьшение
предусмотренных государственным контрактом работ (объемов) или
выполнить работы по откорректированной в процессе строительства
проектно-сметной документации, а также выполнить в предписанные
сроки дополнительные работы (объемы), необходимость выполнения
которых определяет Государственный заказчик и стоимость которых не
превышает 5% от общей стоимости работ по государственному
контракту. При возникновении указанных обстоятельств Стороны
заключают дополнительное соглашение к государственному контракту,
подлежащее регистрации в Реестре государственных закупок Санкт-
Петербурга.
4.1.5. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии
с действующими нормами и техническими условиями.
4.1.6. Устно и письменно уведомить Государственного заказчика
об обнаружении ошибок, нарушений и/или несоответствий проектно-
сметной документации действующим строительным нормам и правилам,
другим действующим нормативным актам в сфере строительства,
которые могут повлиять на безопасность труда на объекте либо могут
отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также
на качестве объекта в целом или его частях. При этом Подрядчик
обязан приостановить производство работ до получения письменных
инструкций от Государственного заказчика по дальнейшему ходу
выполнения работ по государственному контракту.
4.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, если это может привести к нарушению требований,
обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и
безопасности.
4.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и
дефектов, выявленных при приемке работ. Исправлять дефекты,
допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с
Государственным заказчиком сроки.
4.1.9. Представлять на согласование Государственному заказчику
все субподрядные организации с обязательным представлением ими
необходимых лицензий. Нести ответственность перед Государственным
заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субподрядчиками.
4.1.10. Компенсировать Государственному заказчику все убытки,
включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом,
нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения
Подрядчиком работ в соответствии с государственным контрактом.
4.1.11. Нести риск случайной полной или частичной гибели
объекта строительства до утверждения акта государственной комиссии
в уполномоченных органах, а также риск полной или частичной гибели
объекта строительства в течение гарантийного срока в том случае,
если установлено, что причиной гибели объекта явилось
неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.
4.1.12. На весь период действия государственного контракта на
свой выбор предоставить Государственному заказчику обеспечение
исполнения принятых обязательств по государственному контракту
______________(цифрами и прописью) рублей в виде банковской
гарантии, страхования ответственности по Контракту или
перечисления залога денежных средств в размере обеспечения
исполнения Контракта на счет: __________________________________.
Возврат перечисленных в качестве залога денежных средств
осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки работ (указанный пункт подлежит
включению в контракт в случае, если стоимость работ по контракту
превышает 15 млн рублей либо оплата работ производится в порядке,
определенном в варианте 2 пункта 2.2 государственного контракта).
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Заключать договоры субподряда с соблюдением требований
п. 4.1.8.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. При завершении работы (этапа) Подрядчик представляет
Государственному заказчику акт сдачи-приемки работы.
5.2. Государственный заказчик в течение 7 дней со дня получения
акта сдачи-приемки работы обязан направить Подрядчику подписанный
акт или мотивированный отказ.
5.3. В случае несоответствия результатов работы техническому
заданию Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны
быть предъявлены Государственным заказчиком в течение 7 дней после
получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан устранить
замечания без дополнительной оплаты в пределах указанной в п. 2.1
государственного контракта стоимости работ.
5.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы (этапа)
Государственный заказчик обязуется принять акт сдачи-приемки
работы в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести
ее оплату.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Календарные сроки выполнения работ по объекту определяются
календарным планом (приложение 2).
Изменение сроков выполнения работ возможно лишь по соглашению
Сторон и при соблюдении условий п. 4.1.4.
7. Гарантии качества работы
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по государственному
контракту.
7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на
объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования,
материалов и работ составляет ________ месяцев с момента (даты)
подписания Сторонами акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с Государственным заказчиком в установленном порядке
сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан
направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения
письменного извещения Государственного заказчика.
7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет
односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе
которых при установлении вины Подрядчика предъявляются ему в
полном объеме.
7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных
элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный
срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в
соответствии с п. 7.2 контракта с момента (даты) завершения работ
по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по государственному
контракту.
8.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед
Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
8.3. Подрядчик за нарушение сроков выполнения работ по своей
вине уплачивает Государственный заказчику неустойку в размере 0,1%
от стоимости этапа или вида работ, предусмотренного календарным
планом, за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательств.
8.4. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в
процессе производства работ и/или в гарантийный период, Подрядчик
выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от
стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
8.5. При невыполнении Подрядчиком работ по устранению дефектов
в течение гарантийного срока Государственный заказчик вправе для
их устранения привлечь другую организацию с оплатой расходов за
счет Подрядчика, взыскав неустойку в размере 50% от стоимости
работ по устранению дефектов.
8.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не
освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
государственному контракту.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по государственному контракту,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
негативно и непосредственно повлияли на исполнение
государственного контракта.
8.8. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в
порядке, действовавшем согласно государственному контракту до
начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по государственному контракту продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
8.9. В случае прекращения работ по настоящему государственному
контракту по соглашению Сторон или по вине Государственного
заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически
произведенные затраты.
9. Урегулирование споров
9.1. Государственным контрактом предусматривается претензионный
порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной
претензии - 7 (семь) календарных дней с даты ее получения.
9.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в результате
проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Заключительные положения
10.1. Государственный контракт вступает в силу с момента
внесения в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга и
действует до момента полного исполнения всех своих обязательств
Сторонами, в том числе гарантийных.
10.2. Любые изменения и дополнения к государственному контракту
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть контракт в следующих случаях:
- Подрядчик своевременно не исполняет или исполняет
ненадлежащим образом обязательства, предусмотренные
государственным контрактом, что зафиксировано в акте
представителей Государственного заказчика;
- если отсутствует бюджетное финансирование (фактическое
отсутствие средств у Государственного заказчика).
10.4. Государственный контракт считается расторгнутым со дня
подачи в органы почтовой связи уведомления о расторжении
государственного контракта.
10.5. Государственный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.6. В вопросах, не урегулированных государственным
контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
10.7. Приложения 1 "Техническое задание", 2 "Календарный план",
3 "Смета" к государственному контракту являются его неотъемлемой
частью.
11. Юридические адреса и подписи Сторон:
Государственный заказчик: Подрядчик:
______________________ (Ф.И.О.) _______________________ (Ф.И.О.)
Приложение 1
к государственному контракту
на выполнение работ
от "__" _________ 200_ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
"__" _____________ 200_ГОДА
на выполнение работ _________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование работ)
Председатель
Комитета по культуре
Приложение 2
к государственному контракту
на выполнение работ
от "__" _________ 200_ N ___
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ
"__" ______________ 200_ ГОДА
----T------------------------------T----------T----------T----------¬
¦ N ¦ Наименование видов работ и ¦ Срок ¦ ¦ ¦
¦п/п¦ основные этапы их выполнения ¦выполнения¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------+----------+----------+
+---+------------------------------+----------+----------+----------+
+---+------------------------------+----------+----------+----------+
+---+------------------------------+----------+----------+----------+
L---+------------------------------+----------+----------+-----------
Государственный заказчик: Подрядчик:
Приложение 3
к государственному контракту
на выполнение работ
от "__" _________ 200_ N ___
СМЕТА
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
"__" ______________ 200_ ГОДА
----T-------------------------------T-------------------------------¬
¦ N ¦ Подробное содержание ¦ Цена (тыс. руб.) ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------+
+---+-------------------------------+-------------------------------+
+---+-------------------------------+-------------------------------+
+---+-------------------------------+-------------------------------+
L---+-------------------------------+--------------------------------
Итого: цена ___________ тыс. рублей.
Государственный заказчик: Подрядчик:
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу
Комитета по культуре
от 28.07.2006 N 111
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Санкт-Петербург "__" _____________ 200_ года
Комитет по культуре, именуемый в дальнейшем "Государственный
заказчик", в лице председателя Комитета ___________________________,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________
_____________________________________________________________________
(полное наименование организации-поставщика)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при
совместном упоминании "Стороны", в соответствии с ___________________
(основания заключения - выписка из решения ГКГЗ, протокол заседания
ГКГЗ и т.д.) заключили государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. В целях обеспечения государственных нужд, предусмотренных
ст. ___ (номер, название) приложения ______ к Закону Санкт-
Петербурга от ____________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на
____ год", Поставщик обязуется на условия и в сроки,
предусмотренные государственным контрактом, поставить
________________ (наименование товара), а Государственный заказчик
обязуется оплатить поставленный товар.
1.2. Товар по государственному контракту поставляется в
соответствии с техническим заданием Государственного заказчика
(приложение 1) и согласованной Сторонами спецификацией (приложение
2).
1.3. Сроки поставки товара определяются в соответствии с
согласованным Сторонами графиком поставки товара (приложение 3).
2. Стоимость товара и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость товара по государственному контракту
определена в спецификации на поставку товара (приложение 2) и
составляет _______________________ рублей (цифрами, прописью), в
том числе НДС (________ процентов) _________________________
рублей (цифрами, прописью).
2.2. Цена на товар фиксированная и изменению не подлежит.
2.3. Вариант 1: Оплата по государственному контракту
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 10 календарных дней на основании счета,
выставленного Поставщиком по факту поставки товара.
Вариант 2: Оплата по государственному контракту производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
следующем порядке:
авансовый платеж в размере __% от суммы, указанной в п. 2.1, но
не ранее чем за месяц до момента поставки товара;
окончательный расчет с Поставщиком производится в течение 10
календарных дней после поставки товара в место назначения.
2.4. Стоимость доставки товара, маркировки, упаковки, вывоз
упаковки входит в стоимость товара.
3. Права и обязанности Государственного заказчика
3.1. Государственный заказчик обязан:
3.1.1. Произвести оплату в соответствии с п. 2.1
государственного контракта в пределах лимитов бюджетных
обязательств по ценам, указанным в спецификации.
3.1.2. Обеспечить приемку товара в течение ________ с момента
его поступления в место назначения, за исключением случаев, когда
он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения
государственного контракта и возвратить товар.
3.1.3. Осуществить проверку товара при приемке по количеству,
качеству и ассортименту.
3.2. Если Поставщик не поставил предусмотренное государственным
контрактом количество товара либо не выполнил требования
Государственного заказчика о замене недоброкачественного товара
или о доукомплектовании товара в установленный срок,
Государственный заказчик вправе приобрести недопоставленную часть
товара у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и
разумных расходов на его приобретение. Исчисление расходов
Государственного заказчика на приобретение части товара у других
лиц в случаях недопоставки товара Поставщиком или невыполнения им
требований Государственного заказчика об устранении недостатков
товара либо о доукомплектовании продукции производится по
правилам, предусмотренным действующим законодательством.
3.3. Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты части
товара ненадлежащего качества и комплектности, а если такая часть
товара оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до
устранения недостатков и доукомплектования либо частичной замены
товара.
3.4. Государственный заказчик имеет право предъявить Поставщику
претензии по комплектности поставленного товара не позднее 30 дней
от даты поставки, а по качеству - в течение срока гарантии.
Непредъявление претензии в установленные сроки влечет за собой
утрату права требований по этой претензии.
3.5. В случае когда товар передается без тары либо в
ненадлежащей таре, Государственный заказчик вправе потребовать от
Поставщика упаковать товар, заменить ненадлежащую тару или
возвратить товар, переданный без тары либо в ненадлежащей таре.
3.6. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена
негодного товара осуществляются Поставщиком за счет собственных
средств на основании письменной претензии Государственного
заказчика. В претензии должно быть указано количество товара, по
которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а
также конкретное требование Государственного заказчика. Претензия
должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами.
Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской
доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под
расписку и с приложением всех документов, доказывающих
обоснованность претензии.
4. Права и обязанности Поставщика
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить товар в номенклатуре и количестве согласно
спецификации на поставку товара (приложение 2).
4.1.2. Поставить товар в сроки, установленные графиком поставки
товара (приложение 3). Изменение сроков поставки товара
допускается при наличии согласия Государственного заказчика.
4.1.3. Поставить товар, соответствующий по качеству и
комплектности государственным и отраслевым стандартам и
техническим условиям.
4.1.4. За 2 (два) рабочих дня письменно известить
Государственного заказчика о готовности доставить товар в место
приема-передачи.
4.1.5. За свой счет доставить продукцию по адресу
Государственного заказчика: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 40.
4.1.6. Одновременно с передачей товара передать
Государственному заказчику на каждую единицу товара следующие
документы: накладные, счета-фактуры, сертификаты (и другие - по
необходимости).
4.1.7. В случае обнаружения при приемке какой-либо
некомплектности, недопоставки и/или дефекта в течение 10 (десяти)
календарных дней произвести допоставку и/или устранение дефектов,
в противном случае товар считается непоставленным.
4.1.8. Представить Государственному заказчику экземпляры акта
приемки-передачи товара, подписанные уполномоченными
представителями Поставщика.
4.1.9. Принять товар в случае его возврата Государственным
заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим
государственным контрактом.
4.1.10. Вывезти упаковку товара при наличии таковой.
4.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются
выполненными с момента подписания акта приемки-передачи
уполномоченными представителями Государственного заказчика и
Поставщика.
5. Переход права собственности и рисков
5.1. Риск случайной гибели несет собственник товара в
соответствии с действующим гражданским законодательством России.
5.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи
товара переходят от Поставщика к Государственному заказчику с
момента приемки товара Государственным заказчиком и подписания
Сторонами акта приема-сдачи и/или накладных.
6. Ответственность Сторон
6.1. Государственный заказчик и Поставщик несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по
государственному контракту в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Если Поставщик полностью или частично не исполнит свои
обязательства по поставке товара в сроки, указанные в приложении 3
к государственному контракту, Поставщик уплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости
недопоставленного товара за каждый день просрочки до момента
фактической поставки, что не освобождает Поставщика от выполнения
своих обязательств.
6.3. Если задержка поставки товара превышает 30 дней,
Государственный заказчик вправе расторгнуть государственный
контракт в одностороннем порядке, а Поставщик обязан выплатить
неустойку в размере 6% от стоимости продукции и возвратить
Государственному заказчику полученный платеж.
6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик
по требованию Государственного заказчика своими средствами и за
свой счет в срок, согласованный с Государственным заказчиком,
обязан устранить дефекты товара либо заменить поставленный товар
на аналогичный.
В случае неустранения указанных дефектов в согласованный
Сторонами срок Поставщик уплачивает Государственному заказчику
неустойку в размере 2% стоимости товара, подлежащего замене.
6.5. В случае полного или частичного невыполнения условий
государственного контракта одной из Сторон последняя обязана
возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
6.6. Применение неустойки не освобождает Стороны от выполнения
принятых обязательств.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая обязательства, принятые в соответствии с
государственным контрактом, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя
обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств
и претендующая на освобождение от ответственности, обязана
незамедлительно после того как стало известно о возникновении форс-
мажорных обстоятельств уведомить вторую Сторону о таких
обстоятельствах в письменной форме.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по государственному контракту, обязана известить в
письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных
дней с момента их наступления.
7.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух)
месяцев, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение
государственного контракта. При этом Стороны не освобождаются от
обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до
наступления форс-мажорных обстоятельств.
8. Урегулирование споров
8.1. Государственным контрактом предусматривается претензионный
порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной
претензии - 7 (семь) календарных дней с даты ее получения.
8.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в результате
проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. Заключительные положения
9.1. Государственный контракт вступает в силу с момента
внесения в Реестр государственных закупок Санкт-Петербурга и
действует до момента полного исполнения всех своих обязательств
Сторонами.
9.2. Любые изменения и дополнения к государственному контракту
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть
государственный контракт в следующих случаях:
- если Исполнитель своевременно не исполняет или исполняет
ненадлежащим образом обязательства, предусмотренные
государственным контрактом, что зафиксировано в акте
представителей Государственного заказчика;
- в случае отсутствия бюджетного финансирования (фактическое
отсутствие средств у Государственного заказчика).
9.4. Государственный контракт считается расторгнутым со дня
подачи в органы почтовой связи уведомления о расторжении
государственного контракта.
9.5. Государственный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.6. В вопросах, не урегулированных государственным контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.7. Приложения 1, 2, 3 к государственному контракту являются
его неотъемлемой частью.
10. Юридические адреса и подписи Сторон:
Государственный заказчик: Поставщик:
_________________________ ________________________
_________________________ ________________________
Приложение 1
к государственному контракту поставки
товаров для государственных нужд
от "__" _________ 200_ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
"___" __________ 200_ ГОДА
на поставку товара __________________________________________________
_____________________________________________________________________
(описание товара)
Председатель
Комитета по культуре
Приложение 2
к государственному контракту поставки
товаров для государственных нужд
от "__" __________ 200_ N ___
СПЕЦИФИКАЦИЯ
----T------------------T-------T---------T-------T----------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Кол-во,¦ Цена за ¦ В том ¦ Общая ¦ В том ¦
¦п/п¦ товара ¦ шт. ¦ единицу ¦ числе ¦стоимость,¦ числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ товара, ¦ НДС ¦ руб. ¦ НДС ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+---------+-------+----------+-------+
+---+------------------+-------+---------+-------+----------+-------+
+---+------------------+-------+---------+-------+----------+-------+
+---+------------------+-------+---------+-------+----------+-------+
+---+------------------+-------+---------+-------+----------+-------+
+---+------------------+-------+---------+-------+----------+-------+
+---+------------------+-------+---------+-------+----------+-------+
¦Всего ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------+----------+--------
Государственный заказчик: Поставщик:
Приложение 3
к государственному контракту поставки
товаров для государственных нужд
от "__" __________ 200_ N ___
ГРАФИК
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
"__" _______________ 200_ ГОДА
----T---------------------------T----------T---------T-----------¬
¦ N ¦ Наименование товара ¦ Срок ¦Поставщик¦Получатель,¦
¦п/п¦ ¦ поставки ¦ ¦ адрес ¦
+---+---------------------------+----------+---------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+----------+---------+-----------+
+---+---------------------------+----------+---------+-----------+
+---+---------------------------+----------+---------+-----------+
L---+---------------------------+----------+---------+------------
Государственный заказчик: Поставщик:
|
